您好,欢迎来到微智科技网。
搜索
您的当前位置:首页500KW分布式光伏发电项目EPC招标文件

500KW分布式光伏发电项目EPC招标文件

来源:微智科技网


500KW分布式光伏发电项目

设计采购施工(EPC)总承包(二次招标) 招标 文招标编号:

招标人: 招标代理机构: 2018年1月

1

招标文件 目录

目录 ................................................................................................................................................................ 1 第一卷 ............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 第一章 招标公告......................................................................................................................................... 11 1. 招标条件 ............................................................................................................................................. 11 2. 项目概况与招标范围 ......................................................................................................................... 11 3. 投标人资格要求及审查方式 ............................................................................................................. 12 4. 招标文件的获取 ................................................................................................................................. 13 5. 投标文件的递交 ................................................................................................................................. 13 6 本项目采用的评标办法:综合评估法。 ........................................................................................... 14 7. 发布公告的媒介 ................................................................................................................................. 14 8. 联系方式 ............................................................................................................................................. 14 第二章 投标人须知..................................................................................................................................... 15 投标人须知前附表 .................................................................................................................................. 15 1. 总则 ..................................................................................................................................................... 25 1.1 项目概况 ...................................................................................................................................... 25 1.2 项目的资金来源和落实情况 ...................................................................................................... 25 1.3 招标范围、计划工期和质量标准 ............................................................................................... 25 1.4 投标人资格要求 .......................................................................................................................... 25 1.5 费用承担和设计成果补偿 .......................................................................................................... 26 1.6 保密 .............................................................................................................................................. 26 1.7 语言文字 ...................................................................................................................................... 26 1.8 计量单位 ...................................................................................................................................... 26 1.9 踏勘现场 ...................................................................................................................................... 26 1.10 投标预备会: ............................................................................................................................ 27 1.11 分包: ........................................................................................................................................ 27 1.12 偏离 ............................................................................................................................................ 27 2. 招标文件 ............................................................................................................................................. 27 2.1 招标文件的组成 .......................................................................................................................... 27 2.2 招标文件的澄清、修改 .............................................................................................................. 27 3. 投标文件 ............................................................................................................................................. 28 3.1 投标文件的组成 .......................................................................................................................... 28 3.1 投标文件的组成 .......................................................................................................................... 28 3.2 投标报价 ...................................................................................................................................... 28 3.3 投标有效期 .................................................................................................................................. 28 3.4 投标保证金 .................................................................................................................................. 28 3.5 有关资料 ...................................................................................................................................... 29 3.6 备选投标方案 .............................................................................................................................. 29

1

招标文件 3.7 投标文件的编制 .......................................................................................................................... 29 4. 投标 ..................................................................................................................................................... 30 4.1 投标文件的密封和标记 .............................................................................................................. 30 4.2 投标文件的递交 .......................................................................................................................... 30 4.3 投标文件的修改与撤回 .............................................................................................................. 30 5. 开标 ..................................................................................................................................................... 31 5.1 开标时间和地点 .......................................................................................................................... 31 5.2 开标程序 ...................................................................................................................................... 31 5.3 开标异议 ...................................................................................................................................... 31 6. 评标 ..................................................................................................................................................... 31 6.1 评标委员会 .................................................................................................................................. 31 6.2 评标原则 ...................................................................................................................................... 31 6.3 评标 .............................................................................................................................................. 32 7. 合同授予 ............................................................................................................................................. 32 7.1 定标方式 ...................................................................................................................................... 32 7.2 中标候选人公示 .......................................................................................................................... 32 7.3 中标通知 ...................................................................................................................................... 32 7.4 履约担保 ...................................................................................................................................... 32 7.5 签订合同 ...................................................................................................................................... 32 8.纪律和监督 .......................................................................................................................................... 32 8.1 对招标人的纪律要求 .................................................................................................................. 32 8.2 对投标人的纪律要求 .................................................................................................................. 32 8.3 对评标委员会成员的纪律要求................................................................................................... 32 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 ............................................................................... 33 8.5质疑与投诉 ................................................................................................................................... 33 9. 需要补充的其他内容 ......................................................................................................................... 33 10. 电子招标投标 ................................................................................................................................... 33 附件一:开标记录表 .......................................................................................................................... 34 附件二:问题澄清通知 ...................................................................................................................... 35 附件三:问题的澄清 .......................................................................................................................... 36 附件四:中标通知书 .......................................................................................................................... 37 附件五:中标结果通知书 .................................................................................................................. 38 附件六:确认通知 .............................................................................................................................. 39 第三章 评标办法(综合评估法) ............................................................................................................. 40 评标办法前附表 ...................................................................................................................................... 40 1. 评标方法 ............................................................................................................................................. 44 2. 评审标准 ............................................................................................................................................. 44 2.1 初步评审标准 .............................................................................................................................. 44 2.2 分值构成与评分标准 .................................................................................................................. 44 3. 评标程序 ............................................................................................................................................. 45 3.1 初步评审 ...................................................................................................................................... 45 3.2 详细评审 ...................................................................................................................................... 45 3.3 投标文件的澄清和补正 .............................................................................................................. 46

2

招标文件 3.4 评标结果 ...................................................................................................................................... 46 3.5 附则 .............................................................................................................................................. 46 第二卷 .......................................................................................................................................................... 47 第四章 合同条款及格式 ............................................................................................................................. 48 第一节 合同协议书 ............................................................................................................................... 49 第二节 通用合同条款 ........................................................................................................................... 50 1. 一般约定 ........................................................................................................................................ 51 1.1 词语定义 ...................................................................................................................................... 51 1.2 语言文字 ...................................................................................................................................... 53 1.3 法律 .............................................................................................................................................. 53 1.4 合同文件的优先顺序 .................................................................................................................. 53 1.5 合同协议书 .................................................................................................................................. 53 1.6 文件的提供和照管 ...................................................................................................................... 53 1.7 联络 .............................................................................................................................................. 53 1.8 转让 .............................................................................................................................................. 54 1.9 严禁贿赂 ...................................................................................................................................... 54 1.10 化石、文物 ................................................................................................................................ 54 1.11 知识产权 .................................................................................................................................... 54 1.12 文件及信息的保密 .................................................................................................................... 54 1.13 发包人要求中的错误(A)....................................................................................................... 54 1.13 发包人要求中的错误(B)....................................................................................................... 54 1.14 发包人要求违法 ........................................................................................................................ 55 2.发包人义务 ........................................................................................................................................ 55 2.1 遵守法律 ...................................................................................................................................... 55 2.2 发出承包人开始工作通知 .......................................................................................................... 55 2.3 提供施工场地 .............................................................................................................................. 55 2.4 和批件 .......................................................................................................................... 55 2.5 支付合同价款 .............................................................................................................................. 55 2.6 组织竣工验收 .............................................................................................................................. 55 2.7 其他义务 ...................................................................................................................................... 55 3. 监理人 ................................................................................................................................................. 55 3.1 监理人的职责和权力 .................................................................................................................. 55 3.2 总监理工程师 .............................................................................................................................. 55 3.3 监理人员 ...................................................................................................................................... 55 3.4 监理人的指示 .............................................................................................................................. 56 3.5 商定或确定 .................................................................................................................................. 56 4. 承包人 ................................................................................................................................................. 56 4.1 承包人的一般义务 ...................................................................................................................... 56 4.2 履约担保 ...................................................................................................................................... 57 4.3 分包和不得转包 .......................................................................................................................... 57 4.4 联合体 .......................................................................................................................................... 57 4.5 承包人项目总负责人 .................................................................................................................. 58 4.6 承包人人员的管理 ...................................................................................................................... 58

3

招标文件 4.7 撤换承包人项目总负责人和其他人员 ....................................................................................... 58 4.8 保障承包人人员的合法权益 ...................................................................................................... 58 4.9 工程价款应专款专用 .................................................................................................................. 59 4.10 承包人现场查勘 ........................................................................................................................ 59 4.11 不可预见物质条件(A) .......................................................................................................... 59 4.11 不可预见物质条件 (B) ........................................................................................................ 59 4.12 进度计划 .................................................................................................................................... 59 4.13 质量保证 .................................................................................................................................... 60 5. 设计 ..................................................................................................................................................... 60 5.1 承包人的设计义务 ...................................................................................................................... 60 5.2 承包人设计进度计划 .................................................................................................................. 60 5.3 设计审查 ...................................................................................................................................... 60 5.4 培训 .............................................................................................................................................. 61 5.5 竣工文件 ...................................................................................................................................... 61 5.6 操作和维修手册 .......................................................................................................................... 61 5.7 承包人文件错误 .......................................................................................................................... 61 6. 材料和工程设备 ................................................................................................................................. 61 6.1 承包人提供的材料和工程设备................................................................................................... 61 6.2 发包人提供的材料和工程设备(A) ......................................................................................... 62 6.2 发包人提供的材料和工程设备(B) ......................................................................................... 62 6.3 专用于工程的材料和工程设备................................................................................................... 62 6.4 实施方法 ...................................................................................................................................... 62 6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备 ........................................................................................... 62 7. 施工设备和临时设施 ......................................................................................................................... 62 7.1 承包人提供的施工设备和临时设施 ........................................................................................... 62 7.2 发包人提供的施工设备和临时设施(A) ................................................................................. 63 7.2 发包人提供的施工设备和临时设施(B) ................................................................................. 63 7.3 要求承包人增加或更换施工设备 ............................................................................................... 63 7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程 ....................................................................................... 63 8. 交通运输 ............................................................................................................................................. 63 8.1 道路通行权和场外设施(A)..................................................................................................... 63 8.1 道路通行权和场外设施(B)..................................................................................................... 63 8.2 场内施工道路 .............................................................................................................................. 63 8.3 场外交通 ...................................................................................................................................... 63 8.4 超大件和超重件的运输 .............................................................................................................. 63 8.5 道路和桥梁的损坏责任 .............................................................................................................. 63 8.6 水路和航空运输 .......................................................................................................................... 63 9. 测量放线 ............................................................................................................................................. 9.1 施工控制网 .................................................................................................................................. 9.2 施工测量 ...................................................................................................................................... 9.3 基准资料错误的责任 .................................................................................................................. 9.4 监理人使用施工控制网 .............................................................................................................. 10. 安全、治安保卫和环境保护 ........................................................................................................... 10.1 发包人的安全责任 ....................................................................................................................

4

招标文件 10.2 承包人的安全责任 .................................................................................................................... 10.3 治安保卫 .................................................................................................................................... 65 10.4 环境保护 .................................................................................................................................... 65 10.5 事故处理 .................................................................................................................................... 65 11. 开始工作和竣工 ............................................................................................................................... 65 11.1 开始工作 .................................................................................................................................... 65 11.2 竣工 ............................................................................................................................................ 66 11.3 发包人引起的工期延误 ............................................................................................................ 66 11.4 异常恶劣的气候条件 ................................................................................................................ 66 11.5 承包人引起的工期延误 ............................................................................................................ 66 11.6 工期提前 .................................................................................................................................... 66 11.7 行政审批迟延 ............................................................................................................................ 66 12. 暂停工作 ........................................................................................................................................... 66 12.1 由发包人暂停工作 .................................................................................................................... 66 12.2 由承包人暂停工作 .................................................................................................................... 67 12.3 暂停工作后的照管 .................................................................................................................... 67 12.4 暂停工作后的复工 .................................................................................................................... 67 12.5 暂停工作56天以上 .................................................................................................................. 67 13. 工程质量 ........................................................................................................................................... 67 13.1 工程质量要求 ............................................................................................................................ 67 13.2 承包人的质量检查 .................................................................................................................... 68 13.3 监理人的质量检查 .................................................................................................................... 68 13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查..................................................................................................... 68 13.5 清除不合格工程 ........................................................................................................................ 68 14. 试验和检验 ....................................................................................................................................... 68 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验 ..................................................................................... 68 14.2 现场材料试验 ............................................................................................................................ 69 14.3 现场工艺试验 ............................................................................................................................ 69 15. 变更 ................................................................................................................................................... 69 15.1 变更权 ........................................................................................................................................ 69 15.2 承包人的合理化建议 ................................................................................................................ 69 15.3 变更程序 .................................................................................................................................... 69 15.4 暂列金额 .................................................................................................................................... 70 15.5 计日工(A) .............................................................................................................................. 70 15.5 计日工(B) .............................................................................................................................. 70 15.6 暂估价(A) .............................................................................................................................. 70 15.6 暂估价(B) .............................................................................................................................. 70 16. 价格调整 ........................................................................................................................................... 71 16.1 物价波动引起的调整(A)..................................................................................................... 71 16.1 物价波动引起的调整(B)....................................................................................................... 72 16.2 法律变化引起的调整 ................................................................................................................ 72 17. 合同价格与支付 ............................................................................................................................... 72 17.1 合同价格 .................................................................................................................................... 72 17.2 预付款 ........................................................................................................................................ 72

5

招标文件 17.3 工程进度付款 ............................................................................................................................ 72 17.4 质量保证金 ................................................................................................................................ 74 17.5 竣工结算 .................................................................................................................................... 74 17.6 最终结清 .................................................................................................................................... 74 18. 竣工试验和竣工验收 ....................................................................................................................... 75 18.1 竣工试验 .................................................................................................................................... 75 18.2 竣工验收申请报告 .................................................................................................................... 75 18.3 竣工验收 .................................................................................................................................... 75 18.4 国家验收 .................................................................................................................................... 76 18.5 区段工程验收 ............................................................................................................................ 76 18.6 施工期运行 ................................................................................................................................ 76 18.7 竣工清场 .................................................................................................................................... 76 18.8 施工队伍的撤离 ........................................................................................................................ 77 18.9 竣工后试验(A) ...................................................................................................................... 77 18.9 竣工后试验(B) ...................................................................................................................... 77 19. 缺陷责任与保修责任 ....................................................................................................................... 77 19.1 缺陷责任期的起算时间 ............................................................................................................ 77 19.2 缺陷责任 .................................................................................................................................... 77 19.3 缺陷责任期的延长 .................................................................................................................... 78 19.4 进一步试验和试运行 ................................................................................................................ 78 19.5 承包人的进入权 ........................................................................................................................ 78 19.6 缺陷责任期终止证书 ................................................................................................................ 78 19.7 保修责任 .................................................................................................................................... 78 20. 保险 ................................................................................................................................................... 78 20.1 设计和工程保险 ........................................................................................................................ 78 20.2 工伤保险 .................................................................................................................................... 78 20.3 人身意外伤害险 ........................................................................................................................ 78 20.4 其他保险 .................................................................................................................................... 78 20.5 对各项保险的一般要求 ............................................................................................................ 78 21. 不可抗力 ........................................................................................................................................... 79 21.1 不可抗力的确认 ........................................................................................................................ 79 21.2 不可抗力的通知 ........................................................................................................................ 79 21.3 不可抗力后果及其处理 ............................................................................................................ 79 22. 违约 ................................................................................................................................................... 80 22.1 承包人违约 ................................................................................................................................ 80 22.2 发包人违约 ................................................................................................................................ 81 22.3 第三人造成的违约 .................................................................................................................... 82 23. 索赔 ................................................................................................................................................... 82 23.1 承包人索赔的提出 .................................................................................................................... 82 23.2 承包人索赔处理程序 ................................................................................................................ 82 23.3 承包人提出索赔的期限 ............................................................................................................ 82 23.4 发包人的索赔 ............................................................................................................................ 83 24. 争议的解决 ....................................................................................................................................... 83 24.1 争议的解决方式 ........................................................................................................................ 83

6

招标文件 24.2 友好解决 .................................................................................................................................... 83 24.3 争议评审 .................................................................................................................................... 83 25. 补充条款 ........................................................................................................................................... 84 第三节 专用合同条款 ............................................................................................................................. 85 1. 一般约定 ............................................................................................................................................. 85 1.1 词语定义 ...................................................................................................................................... 85 1.4 合同文件的优先顺序 .................................................................................................................. 85 1.6 文件的提供和照管 ...................................................................................................................... 85 1.13 选用 发包人要求中的错误(B) ........................................................................................... 86 2.发包人义务 ........................................................................................................................................ 86 2.3 提供施工场地 .............................................................................................................................. 86 3. 监理人 ................................................................................................................................................. 86 3.1 监理人的职责和权力 .................................................................................................................. 86 3.4 监理人的指示 .............................................................................................................................. 86 4. 承包人 ................................................................................................................................................. 86 4.1 承包人的一般义务 ...................................................................................................................... 86 4.2 履约担保 ...................................................................................................................................... 87 4.4 联合体 .......................................................................................................................................... 87 4.5 承包人项目总负责人 .................................................................................................................. 87 4.6 承包人人员的管理 ...................................................................................................................... 87 4.7 撤换承包人项目总负责人和其他人员 ....................................................................................... 87 4.11 选用:不可预见物质条件(A) ............................................................................................... 87 4.12 进度计划 .................................................................................................................................... 88 5. 设计 ..................................................................................................................................................... 88 5.1承包人的设计任务 ....................................................................................................................... 88 5.2 承包人设计进度计划 .................................................................................................................. 88 5.3 设计审查 ...................................................................................................................................... 5.4培训(此条不适用) ................................................................................................................... 6. 材料和工程设备 ................................................................................................................................. 6.1 承包人提供的材料和工程设备................................................................................................... 6.2 选用:发包人提供的材料和工程设备(B) ............................................................................. 6.3 专用于工程的材料和工程设备................................................................................................... 7. 施工设备和临时设施 ......................................................................................................................... 7.1 承包人提供的施工设备和临时设施 ........................................................................................... 7.2 选用:发包人提供的施工设备和临时设施(B) ..................................................................... 90 8. 交通运输 ............................................................................................................................................. 90 8.1 选用:道路通行权和场外设施(B) ......................................................................................... 90 10. 安全、治安保卫和环境保护 ........................................................................................................... 90 10.2 承包人的安全责任 .................................................................................................................... 90 11. 开始工作和竣工 ............................................................................................................................... 90 11.1开始工作 ..................................................................................................................................... 90 11.4 异常恶劣的气候条件 ................................................................................................................ 90 11.5 承包人引起的工期延误 ............................................................................................................ 90 11.6 工期提前 .................................................................................................................................... 91

7

招标文件 12. 暂停工作 ........................................................................................................................................... 91 12.1 由发包人暂停工作 .................................................................................................................... 91 12.4 暂停工作后的复工 .................................................................................................................... 91 13. 工程质量 ........................................................................................................................................... 91 13.1 工程质量要求 ............................................................................................................................ 91 13.5 清除不合格工程 ........................................................................................................................ 91 14. 试验和检验 ....................................................................................................................................... 92 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验 ..................................................................................... 92 14.3 现场工艺试验 ............................................................................................................................ 92 15. 变更 ................................................................................................................................................... 92 15.2 承包人的合理化建议 ................................................................................................................ 92 15.5 选用:计日工(B) .................................................................................................................. 92 15.6 选用:暂估价(B) .................................................................................................................. 92 16. 价格调整及调整方法 ....................................................................................................................... 92 16.1 选用:物价波动引起的调整(B) ........................................................................................... 92 17. 合同价格与支付 ............................................................................................................................... 92 17.1 合同价格 .................................................................................................................................... 92 17.2 预付款 ........................................................................................................................................ 93 17.3 工程进度付款 ............................................................................................................................ 93 17.4 质量保证金 ................................................................................................................................ 93 17.5 竣工结算 .................................................................................................................................... 93 17.6 最终结清 .................................................................................................................................... 94 18. 竣工试验和竣工验收 ....................................................................................................................... 94 18.1 竣工试验(无) ........................................................................................................................ 94 18.3 竣工验收 .................................................................................................................................... 94 18.4 国家验收 .................................................................................................................................... 95 18.5 区段工程验收 ............................................................................................................................ 95 19. 缺陷责任与保修责任 ....................................................................................................................... 95 19.1 缺陷责任期的起算时间 ............................................................................................................ 95 19.2缺陷责任 ..................................................................................................................................... 95 20. 保险 ................................................................................................................................................... 95 20.1 设计和工程保险 ........................................................................................................................ 95 20.4 其他保险 .................................................................................................................................... 96 20.5 对各项保险的一般要求 ............................................................................................................ 96 21. 不可抗力 ........................................................................................................................................... 96 21.1 不可抗力的确认 ........................................................................................................................ 96 22.1 承包人违约 ................................................................................................................................ 96 24. 争议的解决 ....................................................................................................................................... 96 24.1 争议的解决方式 ........................................................................................................................ 96 附件:履约担保格式 .......................................................................................................................... 97 第五章 发包人要求..................................................................................................................................... 98 第1节 功能要求 ..................................................................................................................................... 98 1.1概述 ............................................................................................................................................... 98

8

招标文件 1.2基本要求 ....................................................................................................................................... 98 1.3工程地质 ..................................................................................................................................... 102 1.4总的设计工艺和方案 ................................................................................................................. 102 第2节 性能保证 ................................................................................................................................... 103 2.1施工要求 ..................................................................................................................................... 103 2.2施工安全 ..................................................................................................................................... 104 第3节 总体设计 ................................................................................................................................. 105 3.1标准及规程 ................................................................................................................................. 105 第 4 节 电气技术规范 .......................................................................................................................... 106 4.1 光伏组件 .................................................................................................................................. 106 4.2 逆变器 ...................................................................................................................................... 107 4.3 电气系统说明 ............................................................................................................................ 109 第5节 环保措施技术规范 ................................................................................................................... 109 5.1 范围 .......................................................................................................................................... 109 5.2 标准和规范(不限于此) ...................................................................................................... 109 5.3 主要设计原则、功能及配置................................................................................................... 110 第6节 消防系统技术规范 ................................................................................................................... 110 第7节 验收、售后服务及其他 ......................................................................................................... 110 7.1 安装调试 .................................................................................................................................. 110 7.2 验收 .......................................................................................................................................... 110 7.3 技术资料 .................................................................................................................................. 111 7.4 质量保证基本要求 .................................................................................................................. 111 7.5 后期维护 .................................................................................................................................. 112 7.6 技术培训 .................................................................................................................................. 112 7.7 售后服务 .................................................................................................................................. 112 7.8 保险服务: .............................................................................................................................. 112 7.9 本项目要求中标人协助办理并网相关手续。 ....................................................................... 112 第8节 合同价格调整约定 ................................................................................................................... 112 8.1 合同价格调整约定的其他方法: ........................................................................................... 112 第六章 发包人提供的资料 ....................................................................................................................... 113 发包人提供的资料..................................................................................................................................... 113 第三卷 ........................................................................................................................................................ 114 第七章 投标文件格式............................................................................................................................... 115 说 明 .......................................................................................................................................................... 115 目录 ........................................................................................................................................................ 117 一、投标函及投标函附录..................................................................................................................... 118 (一)投标函 .................................................................................................................................... 118 (二)投标函附录 ............................................................................................................................ 119 二、联合体协议书(如有) ................................................................................................................. 120 三、法定代表人身份证明或授权委托书 ............................................................................................. 121 (一)法定代表人身份证明 ............................................................................................................ 121

9

招标文件 (二)授权委托书(如有) ............................................................................................................ 122 四、投标保证金 ..................................................................................................................................... 123 五、承包人建议书 ................................................................................................................................ 124 六、承包人实施方案 ............................................................................................................................ 125 七、资格审查资料 ................................................................................................................................ 126 (一)投标人基本情况表 ................................................................................................................ 126 (二)近年发生的重大诉讼及仲裁情况 ......................................................................................... 127 (三)拟派出主要管理人员表 ........................................................................................................ 128 八、其他资料 ......................................................................................................................................... 129 (一)拟投入本项目的主要施工设备表 ......................................................................................... 129 (二)拟配备本项目的试验和检测仪器设备表 ............................................................................. 130 (三)主要设备(材料)品牌选用表 ............................................................................................. 131 (四)近年完成的类似项目业绩情况表 ......................................................................................... 132 (五)正在实施的和新承接的项目情况表 ..................................................................................... 133 (六)近年财务状况表 .................................................................................................................... 134 (七)其他与评标有关的资料 ........................................................................................................ 135

10

招标文件 第一章 招标公告

500KW分布式光伏发电项目

设计采购施工(EPC)总承包(二次招标)

招标公告

招标编号:闽建融[NP-2017]招字008-1号

1. 招标条件

本招标项目500KW分布式光伏发电项目设计采购施工(EPC)总承包(二次招标)已由 南平市发展和改革局 以文批准建设,项目业主为,建设资金来自 企业自筹 ,招标人为,委托的招标代理单位为。项目已具备招标条件,现对该项目EPC(设计-采购-施工)总承包进行 公开 招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称:500KW分布式光伏发电项目设计采购施工(EPC)总承包(二次招标)。 2.2建设地点:福建省南平市武夷新区兴田组团。

2.3建设规模:利用500KW屋面6000平方米,建设装机容量不少于500KW分布式光伏发电项目,建成后预计年发电量72万千瓦时。上网方式:自发自用余额上网。

2.4计划工期:总工期90日历天(其中设计周期20日历天,设备安装及施工工期70日历天)。

2.5招标范围:包括500KW分布式光伏发电项目设计采购施工(EPC)总承包(二次招标)的光伏系统的整体设计、光伏组件及设备材料的采购、安装、全系统联调、试运行及保修等。本项目只设一个标段进行招标。

2.6招标内容:光伏(不少于500KW)发电站工程总承包,内容包括并不限于:光伏电站的勘察设计、所有设备采购、卸货、安装与调试;材料采购、运输和管理;屋面漏水修补;所有站内工程施工准备、施工及验收;并网调试相关工作;光伏电站安全稳定可靠性试运行、预验收;工程验收并网(含供电等各项专项验收和竣工验收)、移交以及质保期内的服务,同时也包括所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料的提供等。中标方须代为办理项目立项备案、供电备案及协助办理供用电协议的签订工作,与供电部门实现并网调度所需费用也由中标方负责解决。

2.7质量要求:①工程设计质量:符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计技术规范和规程、技术标准的规定,能顺利通过专家和有关部门的评审。②工程材料及设备质量:符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准,并通过发包人审查认可。③工程施工质量:符合最新版《光伏电站项目建设工程验收规程》、《火电施工质量检验和评定标准》、《光伏电站接入电网技术规定》及《电力建设施工及验收技术规范》及其他相关规范合格标准并保证通过电力部门验收后能并网发电。

11

招标文件 2.8承包方式:本工程采用固定总价包干方式。 3. 投标人资格要求及审查方式

3.1资质条件:投标人须同时具备①在国内注册登记的合格有效的法人营业执照且注册资本金不低于人民币1000万元;②有效的三级及以上电力工程施工总承包资质(或输变电工程专业承包三级及以上资质)、电力监管机构核发的五级及以上《承装(修、试)电力设施许可证》和有效的《施工企业安全生产许可证》③具备工程设计电力行业专业乙级及以上资质④投标人必须持有国家认定的资质机构颁发的ISO9001质量管理体系认证证书。

3.2财务要求:具有良好的财务状况;投标人须提供近三年(2014~2016年)经审计的财务报告。

3.3业绩要求:投标人至少提供3项自2015年1月1日至本招标公告发布之日(不含发布招标公告当日)完成并经竣工验收合格的单项合同工程造价≥500万元的光伏工程项目(设计施工总承包或设计或施工)。

3.4信誉要求:投标人未被暂停投标资格、拟派出本工程的主要人员没有处于违法和违规的从业情形;投标企业单位、法人代表及项目总负责人不得有行贿犯罪行为。

注:根据高检会〔2015〕5号和闽检发〔2015〕9号等文件精神,投标企业单位和企业法人代表和项目总负责人(项目经理)不得有行贿犯罪行为,如经检察机关查询确认中标投标企业单位和企业法人代表和项目负责人近三年内有行贿犯罪记录的,将取消其中标人资格。故要求:投标人须在中标后提供投标人所在地人民出具的投标企业单位和企业法人代表和项目总负责人《行贿犯罪档案查询结果告知函》;若为联合体投标,联合体各方均须提供企业单位和企业法人代表《行贿犯罪档案查询结果告知函》,联合体牵头人须加附项目总负责人《行贿犯罪档案查询结果告知函》。

3.5投标人项目管理班子要求:

(1)项目总负责人的资格要求:具备不低于二级机电工程专业注册建造师执业资格(或建造师临时执业资格),并具备有效的安全生产考核合格证书(B证),且具有电力(或电气或机电)相关专业工程师中级及以上职称;项目总负责人可兼任项目施工负责人;若为联合体投标,项目总负责人必须由联合体牵头人派出。

(2)项目设计负责人的资格要求:具有电力(或电气或机电)相关专业工程师中级及以上职称;

(3)项目施工负责人的资格要求:具有不低于二级机电工程专业注册建造师执业资格(或建造师临时执业资格),并具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。

注:投标人项目管理班子须提供社保单位出具的在法定媒介发布招标公告之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计6个月及以上的社保缴费证明。

3.6其他要求:投标人所递交的本项目投标文件必须满足装机容量≥500KW的要求。

12

招标文件 3.7本次招标 接受 联合体投标。投标人自愿组成联合体的应由施工单位为牵头人,且各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件;承担相同承包内容的专业单位组成联合体的,按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.8本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式: 资格后审 。 4. 招标文件的获取

4.1招标项目 采用 电子招投标,其执行的文件为:南平市公共资源交易管理工作联席会议关于印发《南平市公共资源电子交易平台运行暂行管理规定》的通知(南发改法规〔2017〕1号)。本招标项目电子招标文件使用 新点投标文件制作软件(南平版) 打开。 4.2招标人在南平市公共资源交易中心网站发布招标公告,凡有意参加投标者,请于投标截止时间前利用已经激活并审核通过的CA数字证书登录到南平市公共资源电子交易平台(企业端)进行招标文件的下载或招标公告中直接获取。

4.3招标人通过南平市公共资源交易中心网站发布免费下载电子招标文件,不再另行出售纸质招标文件及图纸。

4.4招标人不提供书面招标文件,只提供电子招标文件。投标人必须在投标截止前通过网上银行在南平市公共资源电子交易平台的网上支付平台进行支付(电子交易平台使用费),才能参加投标。 5. 投标文件的递交

5.1投标文件提交的截止时间(投标截止时间):北京时间 2018年2月 27 日09时00分前通过网络上传至南平市公共资源交易中心电子交易平台。投标截止时间后,网上投标系统无法接受投标文件。

网上投标操作见帮助文档中投标单位操作手册。若有疑问,可向交易平台咨询。联系电话:。 5.2 投标截止时间后,网上投标系统拒绝接受投标文件。

5.3在投标截止时间前,投标人或联合体牵头人的法定代表人(或其授权委托代理人)应当持法定代表人资格证明书(或授权委托书)原件、个人身份证原件及复印件、投标保证金凭证复印件及原件各一份(并加盖投标人单位公章)、随身携带已经激活并审核通过的CA到南平市公共资源交易中心签到,并提交一份备用电子投标文件。备用电子投标文件(.nNPTF格式)应刻录到光盘中,用信封密封并加盖投标人公章。不符合上述要求的,招标人可不予接受。解密投标文件时未随身携带已经激活并审核通过的CA到场的视为撤销其投标文件。

开标日当天,投标人须携带生成投标文件的CA数字证书到开标现场,各投标人法定代表人或委托代理人均要到前台(解密机)输入各自数字证书的密码,进行解密。为了不影响工程开标、评标流程,请各投标人法定代表人或委托代理人记住数字证书密码。解密完成后,由招标代理进行最终解密及导入投标文件。

招标人或其委托的招标代理机构将对所有投标人参加开标会议的有关人员(按招标文件规定应到位开标的人员)进行身份证件识别和摄像留存,并做记录;应到位而未到位或弄虚作假

13

招标文件 的依招标投标法律论处;

5.4逾期送达的或未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。

5.5尚未办理南平市建设工程电子招投标系统数字证书及投标人电子信息库入库的投标人,请在开标前及时办理,具体程序详见南平市公共资源交易网。

5.6招标人不接受书面投标文件,投标人必须网上提交投标文件,同时提交一份备用电子投标文件(.nNPTF格式)(光盘,用信封密封并加盖投标人公章)。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。特殊情况下:投标人网络上传的电子投标文件,由于系统出现故障,无法正常解密及导入评标系统的,将启用该投标人备用电子版投标文件(光盘)进行评标,请投标人在递交备用电子版投标文件(光盘)前认真检查备用电子版投标文件(光盘)的完整性。若启用电子版投标文件(光盘)进行评标,则投标人是否投标以电子版投标文件(光盘)为准,评委会评审时以该投标人备用电子投标文件(光盘)里面的内容为准。

5.7投标保证金提交:

5.7.1 投标保证金提交的截止时间:投标截止时间前一个工作日17:00之前。

5.7.2 投标保证金提交的方式:电汇或银行转账的形式,从投标人或联合体牵头人的企业基本账户汇入指定账户,并应在汇款凭证上注明“闽建融[NP-2017]招字008-1号”,如因投标人汇款凭证未注明项目名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的,其责任由投标人自行承担;

5.7.3 投标保证金提交的金额:人民币壹拾万元 6 本项目采用的评标办法:综合评估法。 7. 发布公告的媒介

本次招标公告在福建省公共资源交易电子公共服务平台、南平市公共资源交易中心上发布。 8. 联系方式

交易中心名称: 地 址:

监督部门:联系电话:

14

招标文件

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条款名称 招标人: 1.1.2 招标人 地 址: 电 话: 招标代理机构:; 地 址:; 1.1.3 招标代理机构 电 话: 联系人: 1.1.4 1.1.5 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.3.2 1.3.3 项目名称 建设地点 资金来源及比例 资金落实情况 招标范围 计划工期 质量标准 500KW分布式光伏发电项目设计采购施工(EPC)总承包(二次招标) 福建省南平市武夷新区兴田组团 资金来源:企业自筹 比例:100% 已落实 见招标公告 总工期90日历天(其中设计周期20日历天,设备安装及施工工期70日历天) 工程质量要求:见招标公告。 (1)资质要求:见招标公告。 (2)财务要求:见招标公告。 (3)业绩要求:见招标公告 投标人资质条件、能力和信誉 (4)信誉要求:见招标公告 (5)项目总负责人的资格要求: 1 人,具备不低于二级机电工程专业注册建造师执业资格(或建造师临时执业资格),并具备有效的安全生产考核合格证书(B证),且具有电力(或电气或机电)相关专业工程师中级及以上职称;项目总负责人可兼任项目施工负责人;若为联合体投标,项目总负责人必须由联合

15

编列内容 1.4.1

招标文件 体牵头人派出。 (6)项目设计负责人的资格要求: 1 人,具有电力(或电气或机电)相关专业工程师中级及以上职称。 (7)项目施工负责人的资格要求: 1 人,专业: 机电工程 ,注册建造师。等级:不低于二级,并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证; 注:投标人项目管理班子须提供社保单位出具的在法定媒介发布招标公告之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计6个月及以上的社保缴费证明。 (8)施工机械设备:不作具体,由投标人自行配备; (9)项目管理机构及人员:本项目评标时仅对拟派出项目总负责人、项目设计负责人、项目施工负责人进行考核; (10)其他要求:投标人所递交的本项目投标文件必须满足装机容量≥500KW的要求。 本项目接受联合体投标。投标人自愿组成联合体的应由施工单位1.4.2 是否接受联合体投标 为牵头人,且各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件;承担相同承包内容的专业单位组成联合体的,按照资质等级较低的单位确定资质等级。 1.5 1.9.1 1.10.1 费用承担和设计成果补偿 踏勘 投标预备会 不补偿 组织,2018年 1 月 30 日由招标人统一组织所有潜在投标人探勘现场(集合地点:500KW)。 不召开 1.10.2 投标人提出问题的截止时间 不适用 (适用于召开投标预备会的项目) 1.10.3 1.11.1 1.11.2 1.12 2.1 招标人书面澄清的时间 招标人规定由分包人承担的工作 投标人拟分包的工作 偏离 构成招标文件的其他资料 不适用 (适用于召开投标预备会的项目) 不允许分包 不允许分包 不允许 招标文件补遗、澄清及书面通知。 投标人要求澄清招标文件的截止时间为 2018 年 1 月 投标人要求澄清招标文件的截止时间及提交方式 30 日17时00分。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为 无记名方式 ,投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章(但应标明招标项目名称、招标编号和日期)的上网的形式提交给招标人或招标代理机构,

16

2.2.1

招标文件 招标人对澄清招标文件答复的发布时间为2018年1 月 31日下午17时00分以前(北京时间)。 招标人对澄清招标文件答复的发布方式为不登记投标人名称方式,招标人并通过下列方式发布:在发布,投标人自行上网查阅。需要澄清招标文件答复的书面文件的可以向招标代理人索取。 2.2.2 投标截止时间 2018年 2 月 27日 9 时00分 投标人无须确认。 投标人确认收到招标文件澄2.2.3 清的时间 招标人将在发布招标公告的媒介上发布的招标文件澄清、答疑、修改、补充通知等,相关信息一经发布,视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。 投标人若需要文本资料,可前往我司领取,无需签收和确认 投标人无须确认。 投标人确认收到招标文件修2.3.2 改的时间 招标人将在发布招标公告的媒介上发布的招标文件澄清、答疑、修改、补充通知等,相关信息一经发布,视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。 投标人若需要文本资料,可前往我司领取,无需签收和确认 3.1.1 构成投标文件的其他资料 澄清回复等。 最高控制价为504万元;投标人的报价不得超过此限价,否则将导致其投标废标。 即:最高控制价=最高控制单价7000元/千瓦×720千瓦(装机容量)。 注:(1)若投标人投标单价高于最高控制单价,则该投标人的投3.2.4 最高投标限价或其计算方法 标文件将被视为未实质性响应招标文件要求,为废标。其投标文件将被拒绝。 (2)720千瓦(装机容量)在投标人投标报价时为固定值,仅作为投标、评标参考依据,施工过程中以实际的装机容量×中标单价作为结算总价。 本工程采用 固定总价包干 的方式。投标报价:按不高于7000元/KW×720千瓦(装机容量)包干,按照按每年发电总量72万3.2.5 投标报价的其他要求 度的容量、施工内容及范围,主要设备(组件除外,按厂家短名单上的厂家提供设备,进行施工总费用报价(投标报价应包括:设备费、设计费、材料费、运至合同指定点的运输费含二次运输、

17

招标文件 装卸费、保险费、安装费、试验费、试验及检查测试费、售后服务费、培训费、技术服务费、报检费、税费、中标服务费、场地服务费等完成本系统所必须的一切费用)。 注:中标单位必须完成本项目施工图,并负责建设行政等相关部门的审批,按审批后的施工图施工。 3.3.1 投标有效期 投标截止日后90日历天。 投标保证金提交的截止时间:投标截止时间前一个工作日17:00之前。 投标保证金提交的方式电汇或银行转账的形式,从投标人或联合体牵头人的企业基本账户汇入指定账户,并应在汇款凭证上注明“闽建融[NP-2017]招字008-1号”,如因投标人汇款凭证未注明项目名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的,其责任由投标人自行承担;招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况,并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致,否则视为未按规定提交投标保证金,资格审查不合格。 3.4.1 投标保证金 投标保证金提交的金额:人民币壹拾万元。 投标保证金银行帐号: 户名: 帐号: 开户银行:建行延平支行 注:(1)投标人须将投标保证金有关银行汇款单据及企业基本账户开户许可证的原件扫描件加盖投标人单位电子印章放入投标文件中。 (2)投标人需严格按照招标文件中指定的保证金主账号加虚拟子账号尾数进行缴纳,款项汇入主账号而非完整的项目保证金虚拟账号时,保证金缴纳情况无法验证。此类由于投标人个人原因导致的保证金无法识别问题,后果由投标人自行承担。 投标保证金有效期:与投标有效期一致。 3.5.2 近年财务状况 近三年 投标人至少提供3项自2015年1月1日至本招标公告发布之日3.5.3 近年完成的类似项目 (不含发布招标公告当日)完成并经竣工验收合格的单项合同工程造价≥500万元的光伏工程项目(设计施工总承包或设计或施

18

招标文件 工) 3.5.5 3.6 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 自2015年01月01日至投标截止时间止 是否允许递交备选投标方案 不允许 除另有说明外,投标文件封面及其他注明要求签字或盖章的文件3.7.3 签字或盖章要求 均由投标人或联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖投标人的单位公章。 采用电子招投标的,投标文件的份数和具体要求: 1、招标人不接受书面投标文件。 2、备用的电子版投标文件(“.nNPTF”格式存入的光盘): 1 份 3、生成投标文件的单位CA数字证书,用于电子标书解密。(携带的CA数字证书应为投标人用于加密投标文件的单位CA数字证书,否则无法进行电子标书解密,若未按要求提供,造成电子标书无法解密的后果由投标人自行承担)。 注:在领取中标通知书的同时,中标人须再向招标人提供伍份投标文件。 电子版投标文件(“.nNPTF”格式存入的光盘)密封在一个封套3.7.4 投标文件份数 3.7.5 装订要求 中,封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章后提交。 招标人的地址: 招标人名称: 投标单位名称地址: 4.1.2 封套上应载明的信息 投标人名称: (项目名称) 投标文件 在 2018 年 月 日 时前不得开启 1、投标文件提交的截止时间(投标截止时间):北京时间 2018年 2 月 27 日09时00分前通过网络上传至南平市公共资源交易中心电子交易平台。投标截止时间后,网上投标系统无法接受投标文件。 4.2.2 递交投标文件地点 网上投标操作见帮助文档中投标单位操作手册。若有疑问,可向交易平台咨询。投标截止时间后,网上投标系统拒绝接受投标文件。 在投标截止时间前,投标人或联合体牵头人的法定代表人(或其授权委托代理人)应当持法定代表人资格证明书(或授权委托书)原件、个人身份证原件及复印件、投标保证金凭 19

招标文件 证复印件及原件各一份(并加盖投标人单位公章)、随身携带已经激活并审核通过的CA到南平市公共资源交易中心签到,并提交一份备用电子投标文件。备用电子投标文件(.nNPTF格式)应刻录到光盘中,用信封密封并加盖投标人公章。不符合上述要求的,招标人可不予接受。解密投标文件时未随身携带已经激活并审核通过的CA到场的视为撤销其投标文件。 开标日当天,投标人须携带生成投标文件的CA数字证书到开标现场,各投标人法定代表人或委托代理人均要到前台(解密机)输入各自数字证书的密码,进行解密。为了不影响工程开标、评标流程,请各投标人法定代表人或委托代理人记住数字证书密码。解密完成后,由招标代理进行最终解密及导入投标文件。 招标人或其委托的招标代理机构将对所有投标人参加开标会议的有关人员(按招标文件规定应到位开标的人员)进行身份证件识别和摄像留存,并做记录;应到位而未到位或弄虚作假的依招标投标法律论处; 2、逾期送达的或未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 3、尚未办理南平市建设工程电子招投标系统数字证书及投标人电子信息库入库的投标人,请在开标前及时办理,具体程序详见南平市公共资源交易网。 4、招标人不接受书面投标文件,投标人必须网上提交投标文件,同时提交一份备用电子投标文件(.nNPTF格式)(光盘),用信封密封并加盖投标人公章)。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。特殊情况下:投标人网络上传的电子投标文件,由于系统出现故障,无法正常解密及导入评标系统的,将启用该投标人备用电子版投标文件(光盘)进行评标,请投标人在递交备用电子版投标文件(光盘)前认真检查备用电子版投标文件(光盘)的完整性。若启用电子版投标文件(光盘)进行评标,则投标人是否投标以电子版投标文件(光盘)为准,评委会评审时以该投标人备用电子投标文件(光盘)里面的内容为准。 4.2.3 是否退还投标文件 否 20

招标文件 1、开标时间:同投标截止时间 2、开标地点:南平市公共资源交易中心本项目开标室(南平亿5.1 开标时间和地点 发商贸城7号楼二层) 3、采用电子招投标的,开标要求:投标人应在投标截止时间前将电子投标文件进行网络上传,投标文件以最后上传的一份为准。 5.2 开标程序 密封情况检查:招标人、投标人代表、监督人等 开标顺序:按递交投标文件先后顺序。 评标委员会构成: 5 人。其中技术、经济等方面的专家 5 人,6.1.1 评标委员会的组建 业主代表 0 人。 评标专家确定方式:由招标人从福建省综合性评标专家库中随机抽取。 7.1 是否授权评标委员会确定中标人 否,推荐的中标候选人数:3名。 公示内容及时间:(1)招标人应当自收到评标报告之日起3日7.2 中标候选人公示媒介 内公示中标候选人,公示期为4日;(2)公示中标人,公示期为11日。 7.4.1 履约担保 履约担保的形式:银行转账或履约保函 履约担保的金额:合同金额的5% (1)依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》中的下列条款规定提起质疑或投诉: 第二十二条:潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间15日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 第四十四条:招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3个的,不得开标;招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的,应当在开标现场提出,招标人应当当场作出答复,8.5 质疑与投诉 并制作记录。 第五十四条:依法必须进行招标的项目,招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人,公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 第六十条:投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日

21

招标文件 内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就本条例第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的,应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。 (2)监督部门: 9 需要补充的其他内容 本项目招标代理费和工程交易服费由中标人支付,中标人应在领取中标通知书的同时招标代理机构支付招标代理费。中标人应按闽价[2003]房505号文规定向南平市公共资源交易中心交纳“工程交易服务费”。 特别说明:1、根据高检会〔2015〕5号和闽检发〔2015〕9号等文件精神,投标企业单位和企业法人代表和项目总负责人(项目经理)不得有行贿犯罪行为,如经检察机关查询确认中标投标企业单位和企业法人代表和项目负责人近三年内有行贿犯罪记录的,将取消其中标人资格。故要求:投标人须在中标后须提供投标人所在地人民出具的投标企业单位和企业法人代表和项目总负责人《行贿犯罪档案查询结果告知函》;若为联合体投标,联合体各方均须提供企业单位和企业法人代表《行贿犯罪档案查询结果告知函》,联合体牵头人须加附项9.1 其他 目总负责人《行贿犯罪档案查询结果告知函》。 2、本招标文件中若出现前后不一致,以要求较严的为准;投标人需在报价时充分考虑在执行合同中不可预见的一切风险,若由于投标人的系统方案出现失误、设备选型不当、设备缺漏项等原因造成在履行合同时需更改设计方案、更换设备和材料、新购置设备及材料(包括增加设备数量)等情况,由此产生的一切费用和风险均由中标人承担,给招标人造成的损失,中标人予以赔偿。 3、关于知识产权:投标人须在投标文件中报出投标设备(配置)的品牌、产地、型号规格、详细的技术指标;投标人须在交货时提供设备详尽的技术资料,包括软件、样本资料、安装手册、操作使用说明书、设备维修保养的有关文件;投标人应保证其享有提供设备在知识产权方面的权利,如果在招标人使用过程中一旦发生第三方指控时,应由投标人与第三方交涉,并承担由此产生的一切法律和经济上的责任。如果在诉讼或仲

22

招标文件 裁中被认定构成侵权,程序或设备的使用被禁止,投标人应自行承担费用承担替代或修改程序,使之不再构成侵权,并在实质上用同样的质量进行同样的服务,并赔偿招标人由此所至的经济损失。任何知识产权纠纷与招标人无关。 √是,具体要求: □电子投标文件编制工具软件名称及版本:。 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话: 电子投标文件具体要求: (1)招标文件中要求提供原件扫描件上传至主体库中,并在新点投标文件制作软件(南平版)工具中获取。 (2)如果企业已有企业法定代表人电子印章(法人CA), 建造师电子印章(建造师CA)等个人CA数字证书。在投标文件制作过程中,个人电子印章(有效期内)直接可用于投标文件加盖电子印章,但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中,否则开标时无法解密,导致投标失败,由此造成的后果企业自行承担。 (3)投标人须携带生成投标文件的单位CA数字证书到开标现场对投标文件进行解密。 (4)投标人有以下情形之一的投标无效: 10 电子招标投标 A、投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内上传至南平市公共资源交易中心电子交易平台; B、因投标人原因,投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的(所有投标人解密完成后10分钟内); C、电子投标书未按招标文件规定进行电子签章。 (5)其他说明 A、投标人应在新点投标文件制作软件(南平版)软件生成投标文件的标书信息确认中填写准确的投标报价及相关信息,该信息将在开标过程中公布。 B、招标文件要求需要盖章的地方,电子投标文件中要相应的盖电子印章(建造师有办理电子印章的,应直接加盖电子印章,建造师若没有办理电子印章的,应当在纸质文件上加盖印章后,以原件扫描的形式导入到电子投标文件中。评委在评审过程中,应给予认可)。 C、投标人应按招标文件要求将所有投标文件内容通过新点投标文件制作软件(南平版)一起制成一个“.NPTF”格式的文件网络上传,同时保存未加密的后缀名为“.nNPTF”格式的电子投标文件(光盘)。 23

招标文件 (6)电子投标文件如出现以下情形之一的,招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理: 投标人使用非福建CA数字证书或没有使用含有开通招投标应用服务功能的福建CA数字证书的电子印章; 投标人使用的福建CA数字证书的招投标应用服务功能已被吊销或过期; 投标人未使用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作; ④因投标人的原因,导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全; ⑤因投标人的原因,导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其它情形。 电子投标文件出现前款、、项情形的,招标人应拒绝其投标;出现前款④、⑤项情形的,提交评标委员会否决其投标。 (7)所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章部分,需盖单位公章。 (8)电子招标投标文件应按规定加盖含有福建CA数字证书(须在南平市公共资源交易中心电子交易平台激活)的电子印章。 (9)电子投标文件应根据招标文件的要求,在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。 (10)电子招投标其他未详尽部分按南平市公共资源交易管理工作联席会议关于印发《南平市公共资源电子交易平台运行暂行管理规定》的通知(南发改法规〔2017〕1号)有关规定执行。 投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查,如有必要,评委会将要求投标人在接到通知后半个小时内提交原件验证,在规定时间内不能提交原件的,有关证明资料原件扫描件视为无效。 包括但不限于以下资料: 11 原件备查 1、企业营业执照及年检页 2、企业资质证书及年检页 3、安全生产许可证及年检页 4、项目管理人员证书及年检页 5、业绩证明文件。 24

招标文件 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定,本招标项目已具备招标条件,现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2招标人:见投标人须知前附表。 1.1.3招标代理机构:见投标人须知前附表。 1.1.4招标项目名称:见投标人须知前附表。 1.1.5项目建设地点:见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例:见投标人须知前附表。 1.2.2资金落实情况:见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1招标范围:见投标人须知前附表。 1.3.2计划工期:见投标人须知前附表。 1.3.3质量标准:见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。 (1)资质要求:见投标人须知前附表; (2)财务要求:见投标人须知前附表; (3)业绩要求:见投标人须知前附表; (4)信誉要求:见投标人须知前附表;

(5)项目总负责人的资格要求:应当具备工程施工类注册执业资格或职称,具体要求见投标人须知前附表;

(6)项目设计负责人的资格要求:应当具备工程设计类注册执业资格或职称,具体要求见投标人须知前附表;

(7)项目施工负责人的资格要求:应当具备工程施工类注册执业资格或职称,具体要求见投标人须知前附表;

(8)施工机械设备:见投标人须知前附表; (9)项目管理机构及人员:见投标人须知前附表; (10)其他要求:见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的,除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外,还应遵守以下规定:

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权

25

招标文件 利义务;

(2)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级; (3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一:

(1)为招标人不具有法人资格的附属机构(单位); (2)为招标项目前期工作提供咨询服务的; (3)为本招标项目的监理人; (4)为本招标项目的代建人;

(5)为本招标项目提供招标代理服务的; (6)被责令停业的;

(7)被暂停或取消投标资格的; (8)财产被接管或冻结的;

(9)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的;

(10)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的; (11)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的; (12)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的,按投标人须知前附表规定给予补偿,并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的,应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的,招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外,投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

26

招标文件 1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况,供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会:

本项目不召开投标预备会。

1.11 分包:

本项目不允许分包。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的,偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括:

(1)招标公告; (2)投标人须知; (3)评标办法; (4)合同条款及格式; (5)发包人要求;

(6)发包人提供的资料和条件; (7)投标文件格式;

(8)投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向招标人提出,以便补齐。如有疑问,应在投标人须知前附表规定的时间、方式,要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清、修改影响投标文件编制的,将在投标须知前附表规定的投标截止时间15 天前按照投标须知前附表规定的方式通知购买招标文件的投标人,但不指明澄清问题的来源;不足15 天(5天)的,将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人应自行留意招标人发出的澄清、修改,并按照投标须知前附表规定的方式领取或者下载,未按本规定领取文本或下载的,视同已收到。

2.2.4招标文件的澄清、修改在媒介发布的内容与文本的内容不一致的,以文本的内容为准。

27

招标文件 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容:

(1)投标函及投标函附录; (2)联合体协议书(如有);

(3)法定代表人身份证明或授权委托书; (4)投标保证金; (5)承包人建议书; (6)承包人实施计划; (7)资格审查资料; (8)其他资料。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的,或投标人没有组成联合体的,投标文件不包括本章第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写。

3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计,结合市场情况进行投标报价。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价的,此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的,投标人的投标报价不得超过最高投标限价,最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外,投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内,投标人撤销或修改其投标文件的,应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金,并作为其投标文件的组成部分。

28

招标文件 联合体投标的,其投标保证金由联合体牵头人递交,并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的,评标委员会将否决其投标。 3.4.3招标人与中标人签订合同后5日内,向未中标的投标人和中标人无息退还投标保证金。

3.4.4有下列情形之一的,投标保证金将不予退还: (1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件;

(2)中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保;

3.5 有关资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人的营业执照(副本)、资质证书(副本)、电力设施许可证、施工企业安全生产许可证的原件扫描件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等原件扫描件。

3.5.3“近年完成的类似项目业绩情况表”中,若投标人提供类似设计施工总承包项目业绩,应附中标通知书或合同协议书或工程接收证书(工程竣工验收证书)原件扫描件;若投标人提供类似工程设计项目业绩,应附中标通知书或合同协议书或发包人出具的完成证明文件原件扫描件;若投标人提供类似施工项目业绩,应附中标通知书或合同协议书或工程接收证书(工程竣工验收证书)原件扫描件。具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4“正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书原件扫描件。每张表格只填写一个项目,并标明序号。

3.5.5“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况,并附或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件,具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的,本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外,投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的,只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的,招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分。其中,投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上,可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印,并由投标人的法定代表人或其授权的代理

29

招标文件 人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的,投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,改动之处应加盖单位章或投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时,以正本为准。

3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册,具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应进行包装、加贴封条,并在封套的封口处加盖投标人单位章。 4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件,招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。在投标截止时间前,投标人或联合体牵头人的法定代表人(或其授权委托代理人)应当持法定代表人资格证明书(或授权委托书)原件、个人身份证原件及复印件、投标保证金凭证复印件及原件各一份(并加盖投标人单位公章)、随身携带已经激活并审核通过的CA到南平市公共资源交易中心签到,并提交一份备用电子投标文件。备用电子投标文件(.nNPTF格式)应刻录到光盘中,用信封密封并加盖投标人公章。不符合上述要求的,招标人可不予接受。解密投标文件时未随身携带已经激活并审核通过的CA到场的视为撤销其投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点:见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外,投标人所递交的投标文件不予退还。 4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件,但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后,向投标人出具签收凭证。

4.3.3投标人撤回投标文件的,招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交,并标明“修改”字样。

30

招标文件 5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标,并邀请所有投标人的法定代表人(或其授权委托代理人)准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标: (1)宣布开标纪律;

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称,并点名确认投标人是否派人到场; (3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名; (4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况; (5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序; (6)设有标底的,公布标底;

(7)按照宣布的开标顺序当众开标,公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容,并记录在案;

(8)规定最高投标限价计算方法的,计算并公布最高投标限价;

(9)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认; (10)开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的,应当在开标现场提出,招标人当场作出答复,并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避: (1)投标人或投标人主要负责人的近亲属; (2)项目主管部门或者行政监督部门的人员;

(3)与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚

或刑事处罚的;

(5)与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

31

招标文件 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外,招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人,评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内,招标人以书面形式向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1在中标通知书发出15天内、合同协议书签署前,中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外,履约担保金额与发包方支付的预付款金额一致。联合体中标的,其履约担保由联合体中牵头人的名义提交。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的,招标人取消其中标资格,其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2发出中标通知书后,招标人无正当理由拒签合同的,招标人向中标人退还投标保证金;给中标人造成损失的,还应当赔偿损失。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和

32

招标文件 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,评标委员会成员应当客观、公正地履行职责,遵守职业道德,不得擅离职守,影响评标程序正常进行,不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行。

8.5质疑与投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章的,应按照投标须知前附表的相关规定向招标人或有关行政部门质疑或投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容:见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标,对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求,见投标人须知前附表。

33

招标文件 附件一:开标记录表

(项目名称)设计采购施工总承包招标开标记录表

开标时间: 年 月 日 时

密封 序号 投标人 情况 投标保证金 投标报价 标准 标准 设计质量施工质量工期 备注 签名 招标人编制的标底/最高限价

招标人代表: 记录人: 监标人: 年 月 日

34

招标文件

附件二:问题澄清通知

问题澄清通知

编号:

(投标人名称):

(项目名称)设计采购施工总承包招标的评标委员会,对你方的投标文件进行了仔细的审查,现需你方对下列问题以书面形式予以澄清: 1. 2. ......

请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至 (详细地址)或传真至 (传真号码)。采用传真方式的,应在 年 月 日 时前将原件递交至 (详细地址)。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构: (签字或盖章)

年 月 日

35

招标文件

附件三:问题的澄清

问题的澄清

编号:

(项目名称)设计采购施工总承包招标评标委员会:

问题澄清通知(编号: )已收悉,现澄清如下: 1. 2. .....

投标人: (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

年 月 日

36

招标文件

附件四:中标通知书

中标通知书

(中标人名称):

你方于 (投标日期)所递交的 (项目名称)设计采购施工总承包招标的投标文件已被我方接受,被确定为中标人。 中标下浮率: 。 工期: 日历天。

质量标准: 。

项目总负责人: (姓名)。 设计负责人: (姓名)。 施工负责人: (姓名)。

请你方在接到本通知书后的 日内到 (指定地点)与我方签订设计采购施工总承包合同,在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要,是本中标通知书的组成部分。 特此通知。

附:澄清、说明、补正事项纪要

招标人: (盖单位章) 法定代表人: (签字)

年 月 日

37

招标文件

附件五:中标结果通知书

中标结果通知书

(未中标人名称):

我方已接受 (中标人名称)于 (投标日期)

所递交的 (项目名称)设计采购施工总承包招标的投标文件,确定 (中标人名称)为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持!

招标人: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

年 月 日

38

招标文件

附件六:确认通知

确认通知

(招标人名称):

你方于 年 月 日发出的 (项目名称)关于 的通知,我方已于 年 月 日收到。 特此确认。

投标人: (盖单位章)

年 月 日

39

招标文件 第三章 评标办法(综合评估法)

评标办法前附表

条款号 评审因素 投标人名称 投标函签字盖章 理人签字或加盖单位章。 投标文件格式 2.1.1 形式评审标准 联合体投标人 报价唯一 符合第七章“投标文件格式”的要求 提交联合体协议书,并明确联合体牵头人 只能有一个有效报价 除另有说明外,投标文件封面及其他注明要求签字或盖章的文件均由投标人或联合体牵头人的法定代表人投标文件签字或盖章要求 或其委托代理人签字或盖章并在投标文件每一页上加盖投标人单位电子印章。 营业执照 资质等级 财务状况 类似项目业绩 信誉 2.1.2 资格评审标准 项目总负责人 项目设计负责人 项目施工负责人 施工机械设备 项目管理机构及人员 其他要求 联合体投标人 2.1.3

评审标准 与营业执照、资质证书一致 由投标人或联合体牵头人的法定代表人或其委托代具备有效的营业执照 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 40

响应性评审标

投标报价 投标内容 招标文件 准 工期 质量标准 投标有效期 投标保证金 权利义务 承包人建议 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 符合第二章“投标人须知”第3.4款规定 符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务 符合第五章“发包人要求”的规定 编列内容 承包人建议书: 18 分 资信业绩部分: 7 分 条款号 条款内容 分值构成 2.2.1 (总分100分) 投标报价:46 分 其他评分因素: 8 分 除因本章第3.1项“初步评审”被否决的投标人的的投2.2.2 2.2.3 条款号 评标基准价计算方法 标报价之外,所有投标人的投标报价的算术平均值即为评标基准价 投标报价的偏差率计算公式 偏差率=100%×(投标人报价-评标基准价)/评标基准价 评分因素(偏差率) 设计图纸完整性(3分) 承包人2.2.4建议书设计图纸深度(3分) 设计优化措施(3分) 设计合理性(3分) 设备方案(3分) 设计概算合理性(3分) 评分标准 优(3分) 中(2分) 差(1分) 优(3分) 中(2分) 差(1分) 优(3分) 中(2分) 差(1分) 优(3分) 中(2分) 差(1分) 优(3分) 中(2分) 差(1分) 优(3分) 中(2分) 差(1分) 投标人自2015年1月1日至本招标公告发布之日(不含发布招标公告当日)完成并经竣工验收合格的单项合同工程造价≥500万元的光伏工程项目(设计施工总承包或资信业2.2.绩评分4(2) 标准B 类似项目业绩(7分) 设计或施工),满3项以上的,每增加1项得1分,满分7分; 注:若投标人提供类似设计施工总承包项目业绩,应附中标通知书或合同协议书或工程接收证书(工程竣工验收证书)原件扫描件;若投标人提供类似工程设计项目

41

承包人实施方案:21分 (1) 评分标准A

招标文件 业绩,应附中标通知书或合同协议书或发包人出具的完成证明文件原件扫描件;若投标人提供类似施工项目业绩,应附中标通知书或合同协议书或工程接收证书(工程竣工验收证书)原件扫描件。 总体实施方案可行性完善性优(5分) 中(3分) 差(1分) (5分) 承包人2.2.实施方项目实施要点可行性完善性 采购实施要点 4(3) 案评分标准C 项目管理要点可行性完善性 优(5分)中(3分)差(1分) (5分) (1)如果投标人的报价>评标基准价,则报价得分=46-偏差率×100×E1; (2)如果投标人的报价≤评标基准价,则报价得分=46+投标报2.2.价评分4(4) 标准D 扣分值=2;E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值=1。 注:报价得分四舍五入精确到小数点第二位。 1.光伏组件获得CQC、TUV、UL、CE、VDE认证,获得其中任意1个认证证书的得0.5分;每增加1个加0.5分,总分2.5分(须提供有效证书原件扫描件加盖单位电子印章;原件备查,否则不得分); 其他因2.2.素评分4(5) 标准E 图扫描件加盖单位电子印章); 3.光伏设备产品获得《中国质量服务信誉AAAA级品牌企业》得0.5分、《守合同重信用企业》得0.5分、《中国产品质量放心达标企业》得0.5分、《中国知名品牌》得0.5分,投标人获得高新技术企业称号的得0.5分、

42

设计实施要点 (11分) 施工实施要点 优(3分)中(2分)差(1分) 优(5分)中(3分)差(1分) 优(3分)中(2分)差(1分) 偏差率×100×E2; 报价得分(46分) 其中:E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的2.电池或光伏组件生产厂家属国家工信部光伏准入企业其他评分因素(8分) (工信部官网可查)产品,得2分(须提供官方网站截

招标文件 企业信用等级为AAA级的得1分;AA级得0.5分,满分3.5分(须提供有效证书原件扫描件加盖单位电子印章;原件备查,否则不得分)。 注:在评标过程中,投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查,如有必要,评委会将要求投标人在接到通知后半个小时内提交原件验证,在规定时间内不能提交原件的,有关证明资料原件扫描件视为无效。

43

招标文件 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分,并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人随机抽取确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准:见评标办法前附表。 2.1.2资格评审标准:见评标办法前附表。 2.1.3响应性评审标准:见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

(1)承包人建议书:见评标办法前附表; (2)资信业绩部分:见评标办法前附表; (3)承包人实施方案:见评标办法前附表; (4)投标报价:见评标办法前附表; (5)其他评分因素:见评标办法前附表。 2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法:见评标办法前附表。 2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式:见评标办法前附表。 2.2.4评分标准

(1)承包人建议书评分标准:见评标办法前附表; (2)资信业绩评分标准:见评标办法前附表; (3)承包人实施方案评分标准:见评标办法前附表; (4)投标报价评分标准:见评标办法前附表; (5)其他因素评分标准:见评标办法前附表。

44

招标文件 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件,以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的,评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的,评标委员会应当否决其投标: (1)附有招标人无法接受的条件;

(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的; (3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的,评标委员会按以下原则对投标报价进行修正,修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,评标委员会应当否决其投标。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准;

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分,并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的,从其规定。

(1)按本章第2.2.4(1)目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A; (2)按本章第2.2.4(2)目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B; (3)按本章第2.2.4(3)目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C; (4)按本章第2.2.4(4)目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D; (5)按本章第2.2.4(5)目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。 3.2.2评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。 3.2.3投标人得分=A+B+C+D+E。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,或者在设有标底时明显低于标底,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标,应当否决其投标。

45

招标文件 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2在评标过程中,投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查,如有必要,评委会将要求投标人在接到通知后半个小时内提交原件验证,在规定时间内不能提交原件的,有关证明资料原件扫描件视为无效。

3.3.3澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.4评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外,评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.3 评标委员会决定否决所有投标的,应当在评标报告中说明具体理由。

3.4.4 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的,评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的,视为同意评标结论,并由评标委员会作出书面说明并存档。

3.5 附则

3.5.2 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责,若以弄虚作假骗取中标的,中标无效,给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的,评标委员会应该针对相应条款作出有利于投标人的结论。

46

招标文件

第二卷

47

招标文件

第四章 合同条款及格式

第一节 合同协议书 第二节 通用合同条款 第三节 专用合同条款

48

招标文件 第一节 合同协议书

鉴于: (发包人名称,以下简称“发包人”)为实施(项目名称,以下简称“本项目”)项目,已接受 (承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目 (标段名称) 标段设计采购施工总承包投标。

项目规模: KWp光伏发电工程的设计、设备材料采购、安装、调试、试运行及保修。主要内容包括:(招标人填写)等。

承包范围:本项目工作内容为 (标段名称) 标段的设计、采购、施工等任务。具体内容如下:

设计范围: (标段名称) 标段的设计工作(优化设计),装机容量约 KW:

施工范围:施工图纸所载明的所有专业的施工。

按相关规定需由中标人完成的检测工作及相关方案论证。

发包人和承包人共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)合同协议书(设计变更、签证等); (2)中标通知书;

(3)招投标文件及其附件(答疑纪要、补充通知等); (4)专用合同条款; (5)通用合同条款; (6)其他合同文件。

(7)标准、规范及有关技术文件 (8)设计文件、资料和图纸

(9)双方约定构成合同组成部分的其它文件

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以上述合同文件在先者为准。 3. 承包人项目总负责人: ;项目设计负责人: ;项目施工负责人: 。

4. 工程质量符合的标准和要求: 。 工程建设地点:福建省南平市武夷新区兴田组团

建设工期:总总工期90日历天(其中设计周期20日历天,设备安装及施工工期70日

49

招标文件 历天)

5. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、采购、施工、竣工及缺陷修复。 6. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

7. 本项目实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。 8. 本协议书一式 份,合同双方各执 份。

9. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: (盖单位章) 法定代表人或其委托代理人: (签字) 年 月 日

承包人: (盖单位章) 法定代表人或其委托代理人: (签字)年 月 日

50

招标文件 第二节 通用合同条款

1. 一般约定 1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、招投标文件及其附件、专用合同条款、通用合同条款,以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书:指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等,是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4其他合同文件:指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。 1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人:指发包人和(或)承包人。

1.1.2.2 发包人:指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。 1.1.2.3 承包人:指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目总负责人:指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人:指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。 1.1.2.6 施工负责人:指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。 1.1.2.7 采购负责人:指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8 分包人:指从承包人处分包合同中某一部分工作,并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 监理人:指在专用合同条款中指明的,受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的,监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.10 总监理工程师:指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。 1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程:指永久工程和(或)临时工程。

1.1.3.2 永久工程:指按合同约定建造并移交给发包人的工程,包括工程设备。 1.1.3.3 临时工程:指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程,不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程:指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。 1.1.3.5 工程设备:指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备:指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品,不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施:指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。 1.1.3.8 承包人设备:指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地(或称工地、现场):指用于合同工程施工的场所,以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所,包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地:指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

51

招标文件 1.1.3.11 临时占地:指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。 1.1.4 日期、检验和竣工

1.1.4.1 开始工作通知:指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。 1.1.4.2 开始工作日期:指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期:指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限,包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期:指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期:指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限,具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期:指投标截止之日前28天的日期。

1.1.4.7 天:除特别指明外,指日历天。合同中按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验:是指在工程竣工验收前,根据第18.1款要求进行的试验。 1.1.4.9 竣工验收:是指承包人完成了全部合同工作后,发包人按合同要求进行的验收。 1.1.4.10 竣工后试验:是指在工程竣工验收后,根据第18.9款约定进行的试验。 1.1.4.11国家验收:是指有关部门根据法律、规范、规程和要求,针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价:指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格:指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用:指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支,包括管理费和应分摊的其他费用,但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额:指招标文件中给定的,用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额,包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价:指招标文件中给定的,用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工:指对零星工作采取的一种计价方式,按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金:指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式:指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件:指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定,经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

52

招标文件 1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的,应附有中文注释。 1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行规、部门规章,以及工程住所地的地方法规、自治条例、单行条例和地方规章。 1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下:

(1)合同协议书; (2)中标通知书; (3)投标函及投标函附录; (4)专用合同条款; (5)通用合同条款; (6)发包人要求; (7)价格清单; (8)其他合同文件。 1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外,发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后,合同生效。

1.6 文件的提供和照管 1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外,承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的,监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件,包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等,发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的,按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽,应及时通知另一方。 1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。 1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等,均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件,均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人,并办理签收手续。

53

招标文件 1.8 转让

除合同另有约定外,未经承包人同意,发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人,也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人,也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人,法律另有规定的除外。 1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式,谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的,行为人应赔偿损失,并承担相应的法律责任。 1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物,承包人应采取有效合理的保护措施,防止任何人员移动或损坏上述物品,并立即报告当地文物行政部门,同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施,由此导致费用增加和(或)工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报,致使文物丢失或损坏的,应赔偿损失,并承担相应的法律责任。 1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外,承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物,除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计,以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时,因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任,由承包人承担。

1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的,专利技术的使用费包含在投标报价内。 1.12 文件及信息的保密

未经对方同意,任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。 1.13 发包人要求中的错误(A)

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求,发现错误的,应及时书面通知发包人。 1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。 1.13 发包人要求中的错误(B)

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求,发现错误的,应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的,按照第15条约定处理。对确实存在的错误,发包人坚持不作修改的,应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的,承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误,但专用合同条款另有约定的除外。

1.13.3 无论承包人发现与否,在任何情况下,发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期,由发包人承担,并向承包人支付合理利润。

(1)发包人要求中引用的原始数据和资料; (2)对工程或其任何部分的功能要求; (3)对工程的工艺安排或要求; (4)试验和检验标准;

54

招标文件 (5)除合同另有约定外,承包人无法核实的数据和资料。 1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的,承包人发现后应书面通知发包人,并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的,承包人有权拒绝履行合同义务,直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。 2.发包人义务 2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律,并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。 2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件,并明确与承包人的交接界面。

2.4 和批件

法律规定和(或)合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续,发包人应按时办理。

法律规定和(或)合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件,发包人应给予必要的协助。 2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的,从其约定。 2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。 2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。 3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托,享有合同约定的权力,其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的,应在专用合同条款中指明。未经发包人批准,监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任,不因监理人对承包人文件的审查或批准,对工程、材料和工程设备的检查和检验,以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。 3.2 总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时,应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过2天不能履行职责的,应委派代表代行其职责,并通知承包人。 3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围

55

招标文件 内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意,与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时,应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的,视为已获批准,但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利,监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的,可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议,总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外,总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。 3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示,监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章,并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的,应按第15条执行。 3.4.3 在紧急情况下,总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示,承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函,监理人在24小时内未发出书面确认函的,该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外,承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和(或)工期延误的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时,总监理工程师应与合同当事人协商,尽量达成一致。不能达成一致的,总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人,并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的,构成争议,按照第24 条的约定处理。在争议解决前,双方应暂按总监理工程师的确定执行,按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的,按修改后的结果执行,由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。 4. 承包人

4.1 承包人的一般义务 4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律,并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税,应缴纳的税金包括在合同价格内。 4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示,完成合同约定的全部工作,并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补,使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外,承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件,以及为完成合同工作所需的劳务、

56

招标文件 材料、施工设备和其他物品,并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法,以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求,编制设计、施工的组织和实施计划,并对所有设计、施工作业和施工方法,以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施,确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全,防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。 4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时,不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利,避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地,影响他人作业或生活的,应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外,提供有关条件的内容和可能发生的费用,由监理人按第3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前,承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的,承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作,直至竣工后移交给发包人。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。 4.2 履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的,承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效,发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期,承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需费用由承包人承担。 4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外,未经发包人同意,承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的,承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。 4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

57

招标文件 4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中,未经发包人同意,不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系,并接受指示,负责组织联合体各成员全面履行合同。 4.5 承包人项目总负责人

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目总负责人,并在约定的期限内到职。承包人更换项目总负责人应事先征得发包人同意,并应在更换14天前将拟更换的项目总负责人的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目总负责人2天内不能履行职责的,应事先征得监理人同意,并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目总负责人应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示,负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时,可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目总负责人签字。

4.5.4 承包人项目总负责人可以授权其下属人员履行其某项职责,但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内,向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告,其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格,以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定,更换主要管理人员和技术人员的,应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目总负责人的更换,应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目总负责人、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等;技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格,并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员(包括分包人的设计人员)在合同期限内的任何时候,都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明,监理人有权随时检查。监理人认为有必要时,可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外,承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的,应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目总负责人或主要施工管理人员,或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的,应按照专用合同条款约定承担违约责任。 4.7 撤换承包人项目总负责人和其他人员

承包人应对其项目总负责人和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目总负责人和其他人员的,承包人应予以撤换。 4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同,并按时发放工资。

58

招标文件 4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间,保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的,应不超过法律规定的限度,并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件,以及符合环境保护和卫生要求的生活环境,在远离城镇的施工场地,还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定,采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的,承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定,为其雇佣人员办理保险。 4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。 4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。 4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料,以及其他与建设工程有关的原始资料,并承担原始资料错误造成的全部责任,但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘,并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中,视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。 4.11 不可预见物质条件(A)

4.11.1 不可预见物质条件,除专用合同条款另有约定外,是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物,包括地下和水文条件,但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时,应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和(或)施工,并及时通知监理人,通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示,指示构成变更的,按第15条约定执行。监理人没有发出指示的,承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误,由发包人承担。 4.11 不可预见物质条件 (B)

除合同另有约定外,承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料,并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时,合同价格不予调整。 4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限,编制详细的进度计划,包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见,否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划,是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划,编制更为详细的分阶段或分项进度计划,报监理人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时,承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告,并附有关措施和相关资

59

招标文件 料,报监理人批准;监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示,承包人应按该指示修订合同进度计划,报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。 4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量,承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前,向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系,不应免除合同约定的承包人的义务和责任。 5. 设计

5.1 承包人的设计义务 5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作,并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外,承包人完成设计工作所应遵守的法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准,均应视为在基准日适用的版本。基准日之后,前述版本发生重大变化,或者有新的法律,以及国家、行业和地方的规范和标准实施的,承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的,按照第15条或第16.2款约定执行。 5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求,在合同进度计划中专门列出设计进度计划,报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的,按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的,按第15条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。 5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。 除合同另有约定外,自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起,发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的,应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的,应立即通知监理人,并向监理人提交修改后的承包人的设计文件,审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的,应通过监理人以书面形式通知承包人,并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明,对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查,审查期重新起算。

合同约定的审查期满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议的,视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要有关部门审查或批准的,承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

60

招标文件 5.3.3 设计文件需有关部门审查或批准的,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内,向有关部门报送设计文件,承包人应予以协助。

对于有关部门的审查意见,不需要修改发包人要求的,承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件;需要修改发包人要求的,发包人应重新提出发包人要求,承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

有关部门审查批准的,承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。 5.4 培训

承包人应按照发包人要求,对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的,应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。 5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录,如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地,并在竣工试验开始前,按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前,承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸,并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前,不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前,承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册,该手册应足够详细,以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册,以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前,不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷,无论承包人是否根据本款获得了批准,承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。 6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外,承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定,将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件,并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备,承包人应会同监理人进行检验和交货验收,查验材料合格证明和产品合格证书,并按合同约定和监理人指示,进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,检验和测试结果应提交监理人,所需费用由承包人承担。

61

招标文件 6.2 发包人提供的材料和工程设备(A)

6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的,应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。

6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排,向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期,向承包人提交材料和工程设备。

6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人,承包人应会同监理人在约定的时间内,赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外,发包人提供的材料和工程设备验收后,由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的,承包人不得拒绝,但发包人应承担承包人由此增加的费用。

6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的,应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求,或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。 6.2 发包人提供的材料和工程设备(B)

发包人不提供材料和工程设备。 6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备,包括备品备件、安装专用工器具与随机资料,必须专用于合同约定范围内的工程,未经监理人同意,承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料,应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存,未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时,应向监理人提出申请。 6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备,并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备,应即时发出指示要求承包人立即改正,并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的,承包人有权拒绝,并可要求发包人更换,由此增加的费用和(或)工期延误由发包人承担。 7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求,及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的,应报监理人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外,承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的,应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

62

招标文件 7.2 发包人提供的施工设备和临时设施(A)

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。 7.2 发包人提供的施工设备和临时设施(B) 发包人不提供施工设备或临时设施。 7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量标准时,监理人有权要求承包人增加或更换施工设备,承包人应及时增加或更换,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外,运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意,不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经监理人同意,承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。 8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施(A)

发包人应根据工程的施工需要,负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权,以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利,并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1 道路通行权和场外设施(B)

承包人应根据工程的施工需要,负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权,以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利,并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外,承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施,包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施,并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外,承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。 8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。 8.3.2 承包人应遵守有关交通法规,严格按照道路和桥梁的荷重安全行驶,并服从交通管理部门的检查和监督。 8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件,应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续,发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用,由承包人承担,但专用合同条款另有约定除外。 8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的,由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。 8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输,其中“道路”一词的涵义包括河道、航

63

招标文件 线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物;“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 9. 测量放线 9.1 施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内,通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外,承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范,按上述基准点(线)以及合同工程精度要求,测设施工控制网,并在专用合同条款约定的期限内,将施工控制网资料报送监理人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的,承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用,并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。 9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作,并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测,当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时,承包人应按监理人指示进行修正或补测,并承担相应的复测费用。 9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责,对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的,发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实,发现存在明显错误或疏忽的,应及时通知监理人。 9.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的,承包人应提供必要的协助,发包人不再为此支付费用。 10. 安全、治安保卫和环境保护 10.1 发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责,授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施,组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任,但由于承包人原因造成发包人人员工伤的,应由承包人承担责任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失: (1)工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失;

(2)由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在专用合同条款约定的期限内,按合同约定的安全工作内容,编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的,应严格执行操作规程,采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计,在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节,提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议,防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

招标文件 10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理,特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理,以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照标准制定施工安全操作规程,配备必要的安全生产和劳动保护设施,加强对承包人人员的安全教育,并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案,报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查,配置必要的救助物资和器材,切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定,并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用,由监理人按第3.5 款商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员,包括分包人人员的工伤事故承担责任,但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的,应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失,由承包人负责赔偿。 10.3 治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外,承包人应与当地门协商,在现场建立治安管理机构或联防组织,统一管理施工场地的治安保卫事项,履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外,还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外,承包人应编制施工场地治安管理计划,并制定应对突发治安事件的紧急预案,报监理人批准。自承包人进入施工现场,至发包人接收工程的期间,施工现场发生、爆炸等恐怖事件,以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的,发包人和承包人应立即向当地报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态,防止事态扩大,尽量减少财产损失和避免人员伤亡。 10.4 环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中,应遵守有关环境保护的法律,履行合同约定的环境保护义务,并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容,编制环保措施计划,报送监理人批准。 10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等,符合法律规定和发包人要求。 10.5 事故处理

合同履行过程中发生事故的,承包人应立即通知监理人,监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修,减少人员伤亡和财产损失,防止事故扩大,并保护事故现场。需要移动现场物品时,应作出标记和书面记录,妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定,及时如实地向有关部门报告事故发生的情况,以及正在采取的紧急措施等。 11. 开始工作和竣工 11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的,监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外,因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90

65

招标文件 天内发出开始工作通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。 11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定,并在工程接收证书中载明。 11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中,由于发包人的下列原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。需要修订合同进度计划的,按照第4.12.2项的约定执行。

(l)变更;

(2)未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查; (3)因发包人原因导致的暂停施工; (4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款; (5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误;

(6)发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的; (7)发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务; (8)发包人造成工期延误的其他原因。 11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用。 11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因,未能按合同进度计划完成工作,或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的,承包人应采取措施加快进度,并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误,承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金,不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。 11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工,或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的,应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用,并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。 11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的,发包人和(或)承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误的,由发包人承担。 12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时,可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示,承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的,由此造成费用的增加和(或)工期延误由承包人承担:

66

招标文件 (1)承包人违约; (2)承包人擅自暂停工作;

(3)合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。 12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的,承包人可向发包人发出通知,要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务,承包人有权暂停施工,并通知监理人,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误责任,并支付承包人合理利润。

(1)发包人未能按合同约定支付价款,或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书,导致付款延误的;

(2)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的; (3)发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的; (4)发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况,且监理人未及时下达暂停工作指示的,承包人可先暂停施工,并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复,逾期未答复的,视为同意承包人的暂停工作请求。 12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的,暂停工作期间,承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障,由此增加的费用由责任方承担。 12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后,监理人应与发包人和承包人协商,采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时,监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后,应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的,由此增加的费用和工期延误由承包人承担;因发包人原因无法按时复工的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。 12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的,除该项暂停由于承包人违约造成之外,承包人可向监理人提交书面通知,要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准,则承包人可以通知监理人,将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的,视为发包人违约,应按第12.2.1项的约定执行,同时承包人有权解除合同。

12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的,如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施,造成工期延误的,视为承包人违约,应按第12.1.2 项的约定执行。 13. 工程质量 13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的,监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止,由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的,发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。

67

招标文件 13.2 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验,并作详细记录,编制工程质量报表,报送监理人审查。 13.3 监理人的质量检查

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便,包括监理人到施工场地,或制造、加工地点,或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示,进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测,提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验,不免除承包人按合同约定应负的责任。 13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查 13.4.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后,承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求,并在检查记录上签字后,承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的,承包人应在监理人指示的时间内修整返工后,由监理人重新检查。

13.4.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的,除监理人另有指示外,承包人可自行完成覆盖工作,并作相应记录报送监理人,监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的,可按第13.4.3 项的约定重新检查。

13.4.3 监理人重新检查

承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后,监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验,承包人应遵照执行,并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润;经检验证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

13.4.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查,私自将工程隐蔽部位覆盖的,监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。 13.5 清除不合格工程

13.5.1 因承包人设计失误,使用不合格材料、工程设备,或采用不适当的施工工艺,或施工不当,造成工程不合格的,监理人可以随时发出指示,要求承包人立即采取措施进行补救,直至达到合同要求的质量标准,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格,需要承包人采取措施补救的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。 14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验,并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的,由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

68

招标文件 14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的,除监理人另有指示外,承包人可自行试验和检验,并应立即将试验和检验结果报送监理人,监理人应签字确认。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的,或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的,可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担;重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。 14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验,应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件,进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验,承包人应予以协助。 14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验,监理人认为必要时,应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求,编制工艺试验措施计划,报送监理人批准。 15. 变更 15.1 变更权

在履行合同过程中,经发包人同意,监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示,承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出,否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示,承包人不得擅自变更。 15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中,承包人对发包人要求的合理化建议,均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等,并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的,应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的,发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。 15.3 变更程序 15.3.1 变更的提出

(1)在合同履行过程中,监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求,并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的,由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

(2)承包人收到监理人按合同约定发出的文件,经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的,可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据,以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响,并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后,应与发包人共同研究,确认存在变更的,应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的,应由监理人书面答复承包人。

(3)承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的,应立即通知监理人,说

69

招标文件 明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润,并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

(1)变更指示只能由监理人发出。

(2)变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求,并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后,应按变更指示进行变更工作。 15.4 暂列金额

经发包人同意,承包人可使用暂列金额,但应按照第15.6款规定的程序进行,并对合同价格进行相应调整。 15.5 计日工(A)

15.5.1 发包人认为有必要时,由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作,应从暂列金额中支付,承包人应在该项变更的实施过程中,每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准:

(1)工作名称、内容和数量;

(2)投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时; (3)投入该工作的材料类别和数量;

(4)投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时; (5)监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.5.3 计日工由承包人汇总后,按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单,由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。 15.5 计日工(B)

签约合同价包括计日工的,按合同约定进行支付。 15.6 暂估价(A)

15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的,由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的,应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的,由监理人按照第15.3.2项进行估价,但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价(B)

签约合同价包括暂估价的,按合同约定进行支付。

70

招标文件 16. 价格调整

16.1 物价波动引起的调整(A)

除专用合同条款另有约定外,因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。 16.1.1 采用价格指数调整价格差额(适用于投标函附录约定了价格指数和权重的) 16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时,根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据,按以下公式计算差额并调整合同价格。

Ft1 Ft2 Ft3 Ftn

△P=PO[A+{B1×—+B2×—+B3×—+…+Bn×—}-1]

F01 F02 F03 F04

式中:△P---需调整的价格差额;

PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的,也不计在内;

A ---定值权重(即不调部分的权重);

B1;B2;B3;……Bn---各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例;

Ft1;Ft2;Ft3;……Ftn---各可调因子的当期价格指数,指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数;

F01;F02;F03;……F0n---各可调因子的基本价格指数,指基准日期的各可调因子的价格指数。 以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数,缺乏上述价格指数时,可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的,可暂用上一次价格指数计算,并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的,由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的,则对原约定竣工日期后继续施工的工程,在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时,应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的,则对原约定竣工日期后继续施工的工程,在使用第16.1.1.1目价格调整公式时,应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

16.1.1 采用造价信息调整价格差额(适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的) 合同工期内,因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时,人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价

71

招标文件 管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整;需要进行价格调整的材料,其单价和采购数应由监理人复核,监理人确认需调整的材料单价及数量,作为调整合同价格差额的依据。

16.1 物价波动引起的调整(B)

除法律规定或专用合同条款另有约定外,合同价格不因物价波动进行调整。 16.2 法律变化引起的调整

在基准日后,因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时,监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定,按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。 17. 合同价格与支付 17.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外,

(1)合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整;

(2)合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金;

(3)价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量,不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料,而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的,应按照专用合同条款的约定进行计量和估价,并据此调整合同价格。 17.2 预付款 17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外,承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函,预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回,扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前,由于不可抗力或其他原因解除合同时,预付款尚未扣清的,尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。 17.3 工程进度付款 17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外,工程进度付款按月支付。 17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外,承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素,按照以下分类和分解原则,结合第4.12.1项约定的合同进度计划,汇总形成月度支付分解报告。

(1)勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 (2)材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶

72

招标文件 段和专用条款约定的比例进行分解。

(3)技术服务培训费。按照价格清单中的单价,结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

(4)其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外,按照价格清单中的价格,结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内,将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批,监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见,经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的,应相应修改支付分解表,并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前,按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数,向监理人提交进度付款申请单,并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外,进度付款申请单应包括下列内容:

(1)当期应支付金额总额,以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额;

(2)当期根据支付分解表应支付金额,以及截至当期期末累计应支付金额;

(3)当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额,以及截至当期期末累计应支付金额;

(4)当期根据第15条应增加和扣减的变更金额,以及截至当期期末累计变更金额; (5)当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额,以及截至当期期末累计索赔金额; (6)当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额,以及截至当期期末累计返还预付款金额;

(7)当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额,以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额;

(8)当期根据合同应增加和扣减的其他金额,以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。 17.3.4 进度付款证书和支付时间

(1)监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的7天内完成审核,提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料,经发包人审批同意后,由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的,视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

(2)发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的7天内,将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的,视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的,按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

(3)监理人出具进度付款证书,不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

(4)进度付款涉及投资资金的,按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的,监理人有权

73

招标文件 予以修正,承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正,应在本次进度付款中支付或扣除。 17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中,按专用合同条款的约定扣留质量保证金,直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时,承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金,发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议,发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时,承包人没有完成缺陷责任的,发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额,并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期,直至完成剩余工作为止。 17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

(1)工程接收证书颁发后,承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单,并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外,竣工付款申请单应包括下列内容:竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

(2)监理人对竣工付款申请单有异议的,有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后,由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

(1)监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的10天内完成核查,提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后10天内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查,又未提出具体意见的,视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意;发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的,监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2)发包人应在监理人出具竣工付款证书后的10天内,将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的,按第17.3.4(2)目的约定,将逾期付款违约金支付给承包人。

(3)承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的,发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分,按第24条的约定执行。

(4)竣工付款涉及投资资金的,按第17.3.4(4)目的约定执行。 17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1)缺陷责任期终止证书签发后,承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单,并提供相关证明材料。

(2)发包人对最终结清申请单内容有异议的,有权要求承包人进行修正和提供补充资料,由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

(1)监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的10天内,提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后10天内审核完毕,由监理人向承包人出

74

招标文件 具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查,又未提出具体意见的,视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意;发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的,监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2)发包人应在监理人出具最终结清证书后的10天内,将应支付款支付给承包人。 发包人不按期支付的,按第17.3.4(2)目的约定,将逾期付款违约金支付给承包人。 (3)承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的,按第24条的约定执行。 (4)最终结清付款涉及投资资金的,按第17.3.4(4)目的约定执行。 18. 竣工试验和竣工验收 18.1 竣工试验

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后,进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前14天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人,监理人应在该日期后10天内,确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外,竣工试验应按下述顺序进行:

(1)第一阶段,承包人进行适当的检查和功能性试验,保证每一项工程设备都满足合同要求,并能安全地进入下一阶段试验;

(2)第二阶段,承包人进行试验,保证工程或区段工程满足合同要求,在所有可利用的操作条件下安全运行;

(3)第三阶段,当工程能安全运行时,承包人应通知监理人,可以进行其他竣工试验,包括各种性能测试,以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的,承包人应按照监理人的指示限期改正,并承担合同约定的相应责任。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时,承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告:

(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外,合同范围内的全部区段工程以及有关工作,包括合同要求的试验和竣工试验均已完成,并符合合同要求;

(2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件;

(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;

(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作; (5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。 18.3 竣工验收

监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后,应审查申请报告的各项内容,并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的,应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人,指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后,应再次提交竣工验收申请报告,直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的,视为同意承包人的竣工验收申请,并应在收到该竣工验收申

75

招标文件 请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的,应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的,应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的,限期修好,并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后,监理人复查达到要求的,经发包人同意后,再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的,监理人应按照发包人的验收意见发出指示,要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理,并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后,应重新提交竣工验收申请报告,按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外,经验收合格工程的实际竣工日期,以提交竣工验收申请报告的日期为准,并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告30 天后未进行验收的,视为验收合格,实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准,但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。 18.4 国家验收

需要进行国家验收的,竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。 18.5 区段工程验收

18.5.1 发包人根据合同进度计划安排,在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时,或承包人提出经发包人同意时,可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后,由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2 发包人在全部工程竣工前,使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。 18.6 施工期运行

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工,其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工,根据专用合同条款约定,需要投入施工期运行的,经发包人按第18.5 款的约定验收合格,证明能确保安全后,才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的,由承包人按第19.2 款约定进行修复。 18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外,工程接收证书颁发后,承包人应按以下要求对施工场地进行清理,直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

(1)施工场地内残留的垃圾已全部清除出场;

(2)临时工程已拆除,场地已按合同要求进行清理、平整或复原;

(3)按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料,包括废弃的施工设备和材料,已按计划撤离施工场地;

76

招标文件 (4)工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物,已按监理人指示全部清理; (5)监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地,或者场地清理未达到合同约定的,发包人有权委托其他人恢复或清理,所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。 18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的30天内,除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外,其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外,缺陷责任期满时,承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。 18.9 竣工后试验(A)

除专用合同条款另有约定外,发包人应:

(1)为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料,以及具有适当资质和经验的工作人员;

(2)根据承包商按照第5.6款提供的手册,以及承包人给予的指导进行竣工后试验。 发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验,发包人可自行进行,承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的,承包人应按照合同的约定进行赔偿,或者承包人提出修复建议,按照发包人指示的合理期限内改正,并承担合同约定的相应责任。 18.9 竣工后试验(B)

除专用合同条款另有约定外:

(1)发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备; (2)承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器,以及有资格和经验的工作人员;

(3)承包人应在发包人在场的情况下,进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的,承包人应按照合同的约定进行赔偿,或者承包人提出修复建议,按照发包人指示的合理期限内改正,并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任 19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前,已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程,其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。 19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中,发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的,承包人应负责修复,直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因。经查明属承包人原因造成的,应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的,发包人应承担修复和查验的费用,并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的,发包人可自行修复或委托其他人修复,所需费用和利润的承担,按第19.2.3 项约定执行。

77

招标文件 19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的,发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期。 19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后,经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能,承包人应重新进行合同约定的试验和试运行,试验和试运行的全部费用应由责任方承担。 19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要,有权进入工程现场,但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期,包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书,并退还剩余的质量保证金。 19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定,在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前,已经发包人提前验收的区段工程,其保修期的起算日期相应提前。 20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前,承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定,为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险,缴纳工伤保险费,并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定,为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险,缴纳工伤保险费,并要求其监理人也进行此项保险。 20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员,投保人身意外伤害险,缴纳保险费,并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员,投保人身意外伤害险,缴纳保险费,并要求其分包人也进行此项保险。 20.4 其他保险

除专用合同条款另有约定外,承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。 20.5 对各项保险的一般要求 20.5.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本,

78

招标文件 保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。保险人作出变动的,承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.5.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系,使保险人能够随时了解工程实施中的变动,并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的,应由承包人和(或)发包人按合同约定负责补偿。 20.5.5 未按约定投保的补救

(1)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险,或未能使保险持续有效的,另一方当事人可代为办理,所需费用由对方当事人承担。

(2)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险,导致受益人未能得到保险人的赔偿,原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6 报告义务

当保险事故发生时,投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。 21. 不可抗力 21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见,在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、、、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后,发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失,收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的,由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时,按第24条的约定执行。 21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件,使其履行合同义务受到阻碍时,应立即通知合同另一方当事人和监理人,书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生,合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告,说明不可抗力和履行合同受阻的情况,并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理 21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外,不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同双方按以下原则承担:

(1)永久工程,包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担;

(2)承包人设备的损坏由承包人承担;

(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;

(4)承包人的停工损失由承包人承担,但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担;

79

招标文件 (5)不能按期竣工的,应合理延长工期,承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行,在延迟履行期间发生不可抗力的,不免除其责任。 21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后,发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大,任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方解除合同。合同解除后,承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款,参照第22.2.3 项约定,由监理人按第3.5 款商定或确定。 22. 违约 22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的,属承包人违约:

(1)承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定; (2)承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定,私自将合同的全部或部分权利转让给其他人,或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人;

(3)承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定,未经监理人批准,私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地;

(4)承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备,工程质量达不到标准要求,又拒绝清除不合格工程;

(5)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作,造成工期延误; (6)由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的;

(7)承包人在缺陷责任期内,未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复,而又拒绝按监理人指示再进行修补;

(8)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同; (9)承包人不按合同约定履行义务的其他情况。 22.1.2 对承包人违约的处理

(1)承包人发生第22.1.1(6)目约定的违约情况时,按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的,承包人应承担延期责任。

(2)承包人发生第22.1.1(8)目约定的违约情况时,发包人可通知承包人立即解除合同,并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

(3)承包人发生除第22.1.1(6)目和第22.1.1(8)目约定以外的其他违约情况时,监理人可向承包人发出整改通知,要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外,承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。

22.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后,承包人仍不纠正违约行为的,发包人有权解除合同并向承包

80

招标文件 人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内,承包人应撤离现场,发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续,发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要,有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任,也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

(1)承包人收到发包人解除合同通知后28天内,监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值,包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

(2)发包人发出解除合同通知后,发包人有权暂停对承包人的一切付款,查清各项付款和已扣款金额,包括承包人应支付的违约金。

(3)发包人发出解除合同通知后,发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4)合同双方确认合同价款后,发包人颁发最终结清付款证书,并结清全部合同款项。 (5)发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的,按第24条的约定执行。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的,发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人,并在承包人收到解除合同通知后的14天内,依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件,监理人通知承包人进行抢救,承包人声明力或不愿立即执行的,发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的,由此发生的金额和(或)工期延误由承包人承担。 22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的,属发包人违约:

(1)发包人未能按合同约定支付价款,或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证,导致付款延误;

(2)发包人原因造成停工;

(3)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工; (4)发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同; (5)发包人不履行合同约定其他义务。 22.2.2 因发包人违约解除合同

(1)发生第22.2.1(4)目的违约情况时,承包人可书面通知发包人解除合同。 (2)承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后,发包人仍不纠正违约行为的,承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任,也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的,发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项,承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证:

81

招标文件 (1)承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款;

(2)承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后,该材料、工程设备和其他物品归发包人所有;

(3)承包人为完成工程所发生的,而发包人未支付的金额; (4)承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额; (5)因解除合同造成的承包人损失;

(6)按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保,但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后,承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作,并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定,发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。 22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中,一方当事人因第三人的原因造成违约的,应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷,依照法律规定或者按照约定解决。 23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定,承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的,应按以下程序向发包人提出索赔:

(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的,工期不予顺延,且承包人无权获得追加付款;

(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料;

(3)索赔事件具有连续影响的,承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数;

(4)在索赔事件影响结束后的28 天内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。 23.2 承包人索赔处理程序

(1)监理人收到承包人提交的索赔通知书后,应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料,必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

(2)监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期,并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内,将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的,视为认可索赔。

(3)承包人接受索赔处理结果的,发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的,按第24条的约定执行。 23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后,应被认为已无权再提出在合同

82

招标文件 工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中,只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向承包人发出索赔通知,并说明发包人有权扣减的付款和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的,丧失要求扣减付款和(或)延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同,要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除,或由承包人以其他方式支付给发包人。 24. 争议的解决 24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的,可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的,可在专用合同条款中约定下列一种方式解决:

(1)向约定的仲裁委员会申请仲裁; (2)向有管辖权的人民提起诉讼。 24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前,以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中,发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。 24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的,发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后,协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议,应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告,并附必要的文件、图纸和证明材料,申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内,向争议评审组提交一份答辩报告,并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外,争议评审组在收到合同双方报告后的14天内,邀请双方代表和有关人员举行调查会,向双方调查争议细节;必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外,在调查会结束后的14天内,争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行、公正的评审,作出书面评审意见,并说明理由。在争议评审期间,争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的,由监理人根据评审意见拟定执行协议,经争议双方签字后作为合同的补充文件,并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见,并要求提交仲裁或提起诉讼的,应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方,并抄送监理人,但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

83

招标文件 25. 补充条款

双方对本通用条款内容的具体约定、细化、补充、修改或另行约定在专用条款中约定。

84

招标文件 第三节 专用合同条款

1. 一般约定 1.1 词语定义

1.1.4.6 修改为:此条不适用

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1修改为: 签约合同价:指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.5.2修改为:合同价格(竣工结算价):指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。竣工结算价由发包人或发包人聘请的第三方咨询机构审核后的设计费、光伏项目(EPC)项目工程费用、其他费用(包含工程总承包的项目管理费、培训费、施工图评审费、竣工图编制费、工程保险费等法律规定应支付的费用、规费和税金)等组成。 1.4 合同文件的优先顺序

修改为:进入合同文件的各项文件及其优先顺序是: (1)合同协议书(设计变更、签证等); (2)中标通知书;

(3)招投标文件及其附件(答疑纪要、补充通知等); (4)专用合同条款; (5)通用合同条款; (6)其他合同文件。

(7)标准、规范及有关技术文件 (8)设计文件、资料和图纸

(9)双方约定构成合同组成部分的其它文件 1.6 文件的提供和照管 1.6.2 发包人提供的文件

修改为:发包人提供的文件包括但不限于项目申请报告、环境保护,发包人在合同签订后7日内交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的,按第11.3款约定执行。

85

招标文件 1.13 选用 发包人要求中的错误(B) 2.发包人义务 2.3 提供施工场地

增加:发包人应在合同双方签订合同协议书后,将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。 3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 增加:监理人须根据发包人批准的权力范围行使权力。 发包人批准的权力范围:

(1)按通用条款第4.3条约定,批准工程的某些非主体和非关键性工作分包; (2)确定通用条款第4.11款下产生的费用增加额; (3)根据通用条款第11.1款发布开工通知; (4)按第11.3条约定,确定延长完工期限; (5)根据第12.4款发布暂停施工指示或复工通知; (6)确定第23.1款项下的索赔额。

如果发生紧急情况,监理人认为将造成人员伤亡,或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动,监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必须的指令并及时将该紧急情况通知发包人,承包人应予执行,由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。 3.4 监理人的指示 4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法,以及工程的完备性负责

修改为:承包人应按合同约定的工作内容和进度要求,编制设计、施工的组织和实施计划、概算,并对所有设计、施工作业和施工方法、概算,以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

增加:承包人在进行合同约定的各项工作时,需要使用或占用公用道路、水源、市政管网、绿化等公共设施时,承包人应负责办理相关手续、承担相关费用。

4.1.10 其他义务 增加:

86

招标文件 (1) 临时用地由发包人向当地土地管理部门申请,并办理租用手续,承包人予以积极配合,费用由发包人支出。

临时用地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌合场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时用地计划表”范围内按实际需要与先后次序,提出具体计划报监理人同意。临时用地的面积和使用期应满足工程需要,费用包括临时用地数量、时间及因此而发生的相关费用。

临时用地退还前,承包人应自费恢复到临时用地使用前的状态。如因承包人撤离后未按要求对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的,将由发包人委托第三方对其恢复,所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。 4.2 履约担保

4.2.1修改为: 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后21天内将履约担保退还给承包人。 4.4 联合体

本项目 接受 联合体。投标人自愿组成联合体的应由施工单位为牵头人,且各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件;承担相同承包内容的专业单位组成联合体的,按照资质等级较低的单位确定资质等级。 4.5 承包人项目总负责人

4.5.1修改为:详见第五章《发包人要求》 “撤换承包人项目总负责人和其他人员”。 4.6 承包人人员的管理

4.6.1修改为:详见第五章《发包人要求》 “撤换承包人项目总负责人和其他人员”。 4.6.4 修改为:国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明,监理人有权随时检查。监理人认为有必要时,可进行现场考核。监理人在检查过程中发现有不具备相应资格人员的按专用条款4.7进行撤换,承包人应承担责任并向发包人交纳每一人(次)1000元人民币的违约金。

4.7 撤换承包人项目总负责人和其他人员

4.7补充:详见第五章《发包人要求》 “撤换承包人项目总负责人和其他人员”。 4.11 选用:不可预见物质条件(A)

增加:4.11.3承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料,并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时,合同价格不予调整。

87

招标文件 4.12 进度计划

4.12.1修改为: 承包人应在合同签订后14日内提交进度计划,包括设计施工、安装、试验的各分个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在收到进度计划7天内审核或提出修改意见。经批准的进度计划称合同进度计划,是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划,编制更为详细的分阶段或分项进度计划,报监理人审核、发包人批准。

4.12.2修改为: 合同进度计划的修订

承包人应当严格按照经批准的合同进度计划实施本合同工程。不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时,承包人应在7天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告,并附有关措施和相关资料,报监理人批准;监理人应在收到申请报告7天内获得发包人同意并批复,否则视为同意承包人申请。承包人修订的合同进度计划仍应符合本合同工期的要求,且发包人的同意不免除承包人按本合同工期完成工程的义务和逾期违约的责任。 5. 设计

5.1承包人的设计任务 5.1.1 设计义务的一般要求

修改为:承包人应按照法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准完成初步设计、概算、优化设计工作,工程设计及概算应由发包人或发包人聘请的第三方咨询机构审查;经审核后的竣工结算价不超过经审核后的相对应项目的工程概算,并通过发包人认可。

5.1.2 法律和标准的变化

修改为:承包人完成设计工作所应遵守的法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准,均应视为在招标文件发布之日适用的版本。招标文件发布之日后,前述版本发生重大变化,或者有新的法律,以及国家、行业和地方的规范和标准实施的,承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的,按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划

修改为:承包人应按照4.12.1条合同进度计划要求开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的,按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的,按第15条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

88

招标文件 5.3 设计审查

5.3.1修改为:承包人的设计文件(包括初步设计、概算等)应报发包人审查同意。 自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起,发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的,应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的,应立即通知监理人,并向监理人提交修改后的承包人的设计文件,审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的,应通过监理人以书面形式通知承包人,并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明,对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查,审查期重新起算。

合同约定的审查期满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议的,视为承包人的设计文件已获发包人同意。 5.4培训(此条不适用) 6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.2增加:承包人提供的材料和工程设备参考品牌表

详见第五章《发包人要求》 “发包人对工程主要材料设备的要求”

6.1.3修改为:对承包人提供的材料和工程设备,承包人应会同监理人进行检验和交货验收,查验材料合格证明和产品合格证书。 6.2 选用:发包人提供的材料和工程设备(B) 发包人不提供材料和工程设备。 6.3 专用于工程的材料和工程设备

增加:6.3.3 如果由于承包人的责任造成任何设备缺陷或损坏,或不符合本项目的要求,或由于承包人技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中出错而导致设备损坏,由承包人免费更换或修复。 7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2修改为:承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时用地的,由发包人办理申请手续并承担相应费用,承包人予以配合协助办理相关手续。

招标文件 7.2 选用:发包人提供的施工设备和临时设施(B) 发包人不提供施工设备或临时设施。 8. 交通运输

8.1 选用:道路通行权和场外设施(B)

承包人应根据工程的施工需要,负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权,以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利,并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

10. 安全、治安保卫和环境保护 10.2 承包人的安全责任

10.2.1 增加:承包人编制安全措施计划需要在施工队伍进场前14天前报监理人批准。 10.2.7 修改为:安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定,已包括在相关工作的合同价格中。 11. 开始工作和竣工 11.1开始工作

修改为:监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误。

11.4 异常恶劣的气候条件

增加:本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为: (1)日降雨量大于 80 mm的雨日超过 1 天; (2) 8级以上台风灾害;

(3)日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天; (4)日气温低于 -3 ℃的严寒大于 3 天; (5)其它异常恶劣气候灾害。

由于出现以上异常恶劣气候的条件导致工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期。 11.5 承包人引起的工期延误

修改为:逾期竣工违约金——因承包人原因造成工期延误,每延误1天的误期赔偿金额为人民币 2000元,累计最高赔偿金额不超过合同价格3‰。累计违约金额超过合同价格3‰的,

90

招标文件 发包人有权解除合同,承包人向发包人赔偿因此产生的损失。 11.6 工期提前

修改为:工期提前不奖励。 12. 暂停工作 12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 修改为:发包人认为必要时,可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示,承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用。 12.4 暂停工作后的复工

12.4.2修改为:承包人无故拖延和拒绝复工的,由此增加的费用和工期延误由承包人承担;因发包人原因无法按时复工的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用。 13. 工程质量 13.1 工程质量要求

13.1.1 增加:工程设计质量应符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计技术规范和规程、技术标准的规定,能顺利通过专家和有关部门的评审。

工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准,并通过发包人审查认可。

工程施工质量应符合最新版《光伏电站项目建设工程验收规程》、《火电施工质量检验和评定标准》、《光伏电站接入电网技术规定》及《电力建设施工及验收技术规范》及其他相关规范合格标准并保证通过电力部门验收后能并网发电。

13.1.3修改为:因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的,发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和(或)工期延误。

13.3 监理人的质量检查

增加:监理人对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验,并编制工程质量报表,报送发包人审查。 13.5 清除不合格工程

13.5.2修改为:此条不适用。

91

招标文件 14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.2增加:监理人应审查材料、工程设备和工程的试验和检验结果。

14.1.4修改为:监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的,或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的,可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担;重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误。 14.3 现场工艺试验

修改:承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验,监理人认为必要时,应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求,编制工艺试验措施计划,监理人审核后,报送发包人批准。 15. 变更

15.2 承包人的合理化建议

15.2.2 增加:承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的,发包人无奖励。 15.5 选用:计日工(B)

修改为:签约合同价已包括计日工。 15.6 选用:暂估价(B)

修改为:本项目无暂估价。 16. 价格调整及调整方法

16.1 选用:物价波动引起的调整(B) 17. 合同价格与支付 17.1 合同价格 修改为:

(1)本项目采用固定总价包干的合同方式。

(2)变更价款和合同价格调整约定的其他方法:详见第五章《发包人要求》。 (3)计价依据如下:

92

招标文件 详见第五章《发包人要求》

(4)经审核后的竣工结算价不超过经审核后相对应的各项工程概算,并通过发包人认可,合同价格按照经发包人或发包人聘请的第三方咨询机构审核后实际完成的工程量价款进行支付:

(5)设计费:

详见第五章《发包人要求》 17.2 预付款

17.2.1 预付款:本工程不支付预付款。 17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间:

①光伏组件及支件到场经甲方复核后,支付至合同价的20% ②光伏组件及支件安装完毕经甲方验收后,支付至合同价的50% ③本项目安装调试并并网发电试运行7天后,支付至合同价的75%;

④试运行三个月后,若无质量、技术问题且经甲方检测、统计光伏发电系统实际发电效率满足承包人投标文件的标准,支付至合同价的85%;

⑤通过相关部门审核后支付至最终合同价的97%;

⑥剩余3%为质量保证金,质量保证金从并网验收试运行开始计算,待缺陷责任期期满后若无质量及技术问题无息返还。

17.3.4 进度付款证书和支付时间

(2)增加:发包人不按期支付的,按同期中国人民银行贷款利率支付逾期付款违约金。 17.4 质量保证金

17.4.1修改为:从承包人毎笔进度款中扣留3%质量保证金,直至扣留的质量保证金总额达到审定的竣工结算价的3%为止。

17.4.2修改为: 在第1.1.4.5 条约定的缺陷责任期满时,承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金,发包人将在28个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议,发包人应当在核实后将质量保证金支付给承包人。 17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

93

招标文件 (1)增加:竣工付款申请单约定的份数为 六 份,期限为 竣工验收合格后28天内 。 除竣工付款申请单外,承包人还需要提供竣工结算资料:合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书(含电子文档)等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。 17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1)增加:最终结清申请单约定的份数为 六 份,期限为 缺陷责任期终止证书签发后28天内 。

18. 竣工试验和竣工验收 18.1 竣工试验(无) 18.3 竣工验收

18.3.5修改为:经验收合格工程的实际竣工日期,以最后一次提交竣工验收申请报告的日期为准,并在工程接收证书中写明。

18.3.6 增加:

(一)、工程完工后,承包人向发包人提交工程竣工验收申请报告,申请工程竣工验收。实行监理的工程,工程竣工验收申请报告须经总监理工程师签署意见。

(二)、发包人收到工程竣工验收申请报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。

(三)、发包人应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。

(四)、发包人组织工程竣工验收 1.发包人、承包人、监理单位分别报送工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况;

2.审阅发包人、承包人、监理单位的工程档案资料; 3.实地查验工程质量;

4.对工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价,形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

(五)、 工程竣工验收合格后,发包人应当及时提出工程竣工验收报告。工程竣工验收报告主要包括工程概况,发包人执行基本建设程序情况,对工程设计、施工、监理等方面的评价,

94

招标文件 工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式,工程竣工验收意见等内容。

(六)、工程竣工验收报告还应附有下列文件: 1、施工图设计文件审查意见。

2、验收组人员签署的工程竣工验收意见。 3、承包人签署的工程质量保修书。

(七)、 发包人应当自工程竣工验收合格之日起15日内,向工程所在地的市级以上地方建设行政主管部门备案。 18.4 国家验收 本工程不适用。 18.5 区段工程验收

18.5.2 修改为:发包人在全部工程竣工前,使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误。 19. 缺陷责任与保修责任 19.1 缺陷责任期的起算时间

修改为:本工程缺陷责任期为24个月,缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前,已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程,其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。 19.2缺陷责任

19.2.3 修改为:监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因。经查明属承包人原因造成的,应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的,发包人应承担修复和查验的费用。 20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 修改为:由承包人投保建设工程设计责任险、工程一切险(包括建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险)等保险。

投保内容:为本合同工程的永久工程、临时工程和施工设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险,保险金额、保险费率由发包人按国家有关规定执行;

保险期限:自设备、工机具和材料、人员到场之日起直至本合同工程竣工验收合格之日止。

20.1.2增加:承包人应对本工程施工范围内的第三者投保第三者责任险。

95

招标文件 20.4 其他保险

修改为:承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行,其费用由承包人自行承担。 20.5 对各项保险的一般要求 20.5.1 保险凭证

增加:承包人应在开工前购买保险。 20.5.4 保险金不足的补偿

修改为:保险金不足以补偿损失的,应由承包人负责补偿。 21. 不可抗力 21.1 不可抗力的确认

21.1.1 修改为:不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见,在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、、、战争等属于不可抗力,其强度等级以权威机构发布的信息为准。 22.1 承包人违约

增加:22.1.7发生专用条款22.1.1承包人违约情形后,承包人拒绝整改的,发包人可在提前三日通知后,没收其履约保证金;承包人工期延误的按11.5款处理。 24. 争议的解决 24.1 争议的解决方式

修改为:合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的,约定的合同争议解决方式:当地人民提起诉讼。

96

招标文件

附件:履约担保格式

履约担保

(发包人名称):

鉴于 (发包人名称,以下简称“发包人”)接受 (承包人名称,以下称“承包人”)于 年 月 日参加 (项目名称)的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同,向你方提供银行保函。

1. 担保金额人民币(大写) (¥ )。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人: (盖单位章) 法定代表人或其委托代理人: (签字) 地 址: 邮政编码:

电 话:

年 月 日

97

招标文件

第五章 发包人要求

第1节 功能要求 1.1概述

1.1.1 项目名称:500KW分布式光伏发电项目设计采购施工(EPC)总承包(二次招标)。 1.1.2 建设单位:。

1.1.3 建设总规模:利用南平航天体育馆屋面6000平方米,建设装机容量不少于500KW分布式光伏发电项目,建成后预计年发电量72万千瓦时,上网方式:自发自用余额上网。

本标段招标范围主要内容:

1:采购部分:(1)光伏组件及支架采购;(2)逆变器采购;

2:建筑工程部分:(1)逆变器基础土建工程;(2)光伏场电缆设施的土建工程(含过路处的顶管、电缆沟等);(3)屋面漏水修补;

3:安装工程部分:(1)组件及其支架安装;(2)全馆防雷接地安装;(3) 一级汇流电缆、二级汇流电缆、全厂集电线路电缆敷设及其附件安装;(4)防雷汇流箱的安装;(5)逆变器以及箱式变压器的安装;(6)光伏厂防雷接地;

投标方应根据自身的经验制订投标方案,投标方可到现场进行踏勘,以获取更准确的资料和信息。

1.1.5 选址:福建省南平市武夷新区兴田组团。

1.1.6 本期工程施工计划70天建成并网投入商业运营。中标单位须对施工现场安全承担全部责任。 1.2基本要求

1.2.1本工程应按最新版《光伏电站项目建设工程验收规程》、《火电施工质量检验和评定标准》、《光伏电站接入电网技术规定》及《电力建设施工及验收技术规范》要求。中标单位必须严格按照本项目建设单位的要求、有关设计及预算材料和现行国家、本地区有关施工技术规范、规程、项目建设标准强制性条文、质量检验评定标准等文件组织施工。

1.2.2太阳能电池组件、逆变器及关键产品,须通过国家相关认证且与认证送检产品保持一致。

1.2.3.主要设备(材料)品牌选用表 参考品牌 序号 1 2 设备(材料)名称 品牌1 太阳能电池组件 并网逆变器 品牌2 品牌3 品牌4 品牌5 98

招标文件 3 配电箱元器件 注:本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表,投标人可从参考品牌中自行选择一个品牌进行报价;也可选择设备、材料技术参数能达到参考品牌技术要求和档次的其他品牌进行报价,并在投标文件中载明各种材料(设备)所采用的品牌,投标人未在投标文件中载明所选用品牌的,视为默认招标文件载明的参考品牌。在施工中,根据工程需要情况,招标人有权更改部分品牌,并按实调整主材(设备)价格,增减部分除计税外,其他费用按规定计取。投标人所用的主材(设备)必须事先得到招标人批准后方可使用,招标人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料(设备)。注:上述参考厂家仅为项目所需设备档次要求,不排斥能达到上述参考厂家技术档次的其他厂家。

1.2.4.货物响应规格及技术要求 序 号 货物名称 参考品牌 配置及性能 太阳 1 能标准电 池组 件 结构2 支撑 系统

★ 制造商要求: 1.营业执照所示营业范围应符合要求; 2.制造商应通过IS09001系列质量管理体系认证 3.制造商注册资本:不少于1000万人民币。 ★ 产品取得国际或国家认证(提供证明材料并加盖制造商公章) ★ 技术参数要求:满足《IEC61215》要求,且单块组件峰值功率≥270Wp(公差范围不得超过0-5%) ★ 电池片为单晶的,转化效率不低于18%;电池片为多晶的,转化效率不低于16% ★ 具有旁路二极管,防止组件热斑故障。 ★ 寿命不低于25年,在10年使用期限内输出功率不低于90%,在20年使用期限内不低于80% 1.组合式、优质国标槽钢、角钢制作; 2.基座及预埋件应按设计要求安装在主体结构上,位置准确,与主体固定牢靠。钢基座及预埋件安装前应涂防腐涂料; 3.现场施工的基座完工后应做防水处理,采用预制支架基座应摆放平稳整齐,不得破坏防水层; 4.框架应与屋顶预埋件牢固连接,并且与建筑物的接地系统可靠连接,有防雷措施。抗震设防烈度7度 5.焊接应符合国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的要求,基座支架防水防腐应符合《屋面工程质量验收规范》GB 50207和《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212、《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB 50224 ★ 国内知名品牌; ★ 主要技术参数: ☆ 转换效率大于94%,具备良好的最大功率跟踪技术; 99

招标文件 并网 3 逆变器 ☆ 输出频率允许偏差应符合GB/T 15945的规定,即偏差值允许±0.5Hz; ☆ 输出功率大于其额定输出的20%时,平均功率因数应不小于0.85(超前或滞后); ★ 逆变器工作时不应造成电网电压波形过度的畸变,和/或导致注入电网过度的谐波电流,电流总谐波畸变率限值为5%,各次谐波电流含有率限值为4%; ★ 具有显示窗口以及通讯接口,可方便的实现上位机监控; ★ 具有齐全的保护功能:输入接反保护、输入欠压保护、输入过压保护、输入过载保护、输出短路保护、过热保护; ★ 电网故障自诊断、系统故障自诊断、可靠的防“孤岛效应”功能; ★ 并网逆变器运行环境温度范围:-20℃~+40℃; ★ 光伏并网逆变器能够适应室外恶劣的环境,防护等级室外型必须达到IP54,室内型必须达到IP20,逆变器的最大效率应不小于94%,同时具有MPPT最大点跟踪技术; ★ 逆变器额定输出下持续工作能力:≥12h;50%额定输出下持续工作能力:≥15h; ★ 使用寿命>20年。 一、符合JB/T9666等国家标准及国际标准; 二、主要电气元件:须选知名品牌,具有CE或UL等国际认证证书; 三、柜体要求:采用优质钢材制作,板材厚度不小于20.mm,表面烤漆处理,颜色应一致,制造厂商为低压柜制造商。 A。符合JB/T9666等国家标准及国际标准; B主要电器元件:需选知名品牌,具有CE或UL等国际认证证书; C其他元器件及插件要求选用优质名牌产品。 D柜体要求: 额定绝缘电压,660V防护等级为IP54,开关可以在-40℃~+70℃环境温度下使用; E采用优质钢材制作,板材厚度不小于2.0mm,表面烤漆处理,颜色应一致,制造厂商为低压柜制造商。 直流 4 防雷 箱 5 并网 柜 100

招标文件 6 监控 系统 7 光伏电缆 1、监控系统采用高可靠性工控机集中采集数据,可测量和显示 系统工作电压和电流、系统的工作状态、直流侧的电压和电流,交流输出电压和电流、功率、功率因数、频率、故障报警信息以及环境参数,统计和显示日发电量、总发电量、节能减排指标等信息,并形成可打印报表; 2、数据采集监控器可以连接或提供太阳辐射数据采集接口、光伏方针温度采集接口,环境温度采集接口; 3、数据采集控制器须具备以太网接口; 4、系统具有数据存储查询功能,能够记录5年以上数据,可以方便的归档查询; 5、系统应具有开放的通信协议、标准通讯接口,能将相关信息送至体育馆的电力监控室进行集中监控并实现故障自动记录用电评价指标的记录计算。可有选择地显示系统输出功率、电量、系统电压、功率因数等信息参数; 6、可将相关的数据转换成基恩那个减排指标显示。 一、一般性要求: 光伏电流是广泛应用于室内外太阳能装置设备电气安装的专用线缆。 1、特性:低烟无卤、优良的耐寒、耐紫外线、耐臭氧和耐气候性。阻燃耐切痕、耐穿透。 2、线缆保护级别II级。 3、环境温度:-40℃~+90℃;导体最高温度:120℃(允许5s内短路温度200℃); 4、额定电压:AC0.6/1Kv DC1.8kV 5、设计寿命:25年 二、结构特点 21、导体:镀锡铜线 4mm PV 2、绝缘:低烟无卤材料厚度>0.5mm,并符合客户给定的限值。 3、护套:低烟无卤材料厚度>0.5mm 4、采用150℃无卤阻燃光伏电缆辐照绝缘料(因为最高温度为120℃,必须高于它),是以无卤无毒改性聚烯烃树脂为主要原料,加入无卤无毒阻燃剂、热稳定剂、消烟剂、防霉剂等助剂,不含卤素(欧洲特别强调)、重金属、磷元素。且符合ROHS,浸水后绝缘电阻变化小。 三、载流量 21、4.0mm电缆载流量:(环境温度:60℃,导体最高温度:120℃) 2、单根电缆对空气:55A; 3、单根电缆在物体表面:52A; 4、多根电缆整体在物体表面:44A。 5不同环境温度下载流量的温度转化因数见下表: 不同环境温度下载流量的变化系数 环境温度(℃) ≤60 70 80 90 100 110 101

招标文件 变化系数 1.00 0.91 0.82 0.71 0.58 0.41 注:1、本项目在技术需求中所涉及的设备、材料的品牌、型号仅供投标人参考。投标人所投设备、材料的技术参数不得低于参考品牌的技术要求和档次。

2、上表中所列的设备技术指标鼓励正偏差,但投标人必须充分证明其配置的设备可满足本招标文件中所要求的最低配置及性能指标。 1.3工程地质

1.4总的设计工艺和方案

太阳能通过太阳能电池组成的光伏阵列转换成直流电,经过三相逆变器(DC-AC)转换成三相交流电,再通过低压并网方式直接接入公共电网。

本工程光伏发电系统主要由太阳能电池板(组件)、汇流箱、逆变器系统三大部分组成。

1.4.1 光伏组件选型

综合考虑光电转化效率、市场价格、运行可靠性、电站的自然环境、施工条件及设备运输条件等,通过技术经济比较,本项目初步选定单晶硅和多晶硅两种组件,两种组件的性能参数如下:

1、单晶硅组件性能参数: ①电气参数(标准测试条件) 最大功率-PmAX (Wp) :280W 功率公差-PMAX (W): 0-5%

最大功率点的工作电压-PMPP (V) :31.7 最大功率点的工作电流-IMPP (A) :8.84 开路电压-VOC (V)*:39.0 短路电流-ISC (A):9.35

组件效率 ηm (%) :17.1 ②机械参数

太阳能电池片: 156 × 156mm 单晶硅(A板) 电池片类型 : 一组60片 (6 × 10) 组件尺寸 : 10 × 992 × 40 mm 重量 : 18.6 kg

玻璃 : 3.2mm, 高透、减反射镀膜钢化玻璃 背板 : 白色 边框 : 阳极氧化铝

接线盒 : 防护等级 IP 67/ IP 68

102

招标文件 电缆 : 4.0 mm², 1000 mm 光伏专用电缆 连接器: MC4兼容(1500V) 2、多晶硅组件性能参数: ①电气参数(标准测试条件) 最大功率-PmAX (Wp) :270W 功率公差-PMAX (W): 0-5%

最大功率点的工作电压-PMPP (V) :30.9 最大功率点的工作电流-IMPP (A) :8.74 开路电压-VOC (V)*:37.9 短路电流-ISC (A):9.5

组件效率 ηm (%) :16.6% ②机械参数

太阳能电池片: 156 × 156mm 多晶硅(A板) 电池片类型 : 一组60片 (6 × 10) 组件尺寸 : 10 × 992 × 35 mm 重量 : 17.5 kg

玻璃 : 3.2mm, 高透、减反射镀膜钢化玻璃 背板 : 白色 边框 : 阳极氧化铝 接线盒: 防护等级 IP 67

电缆 : 4.0 mm², 900 mm 光伏专用电缆 连接器: MC4兼容(1500V) 1.4.2 光伏支架材料选型

支架材料采用组合式、优质国标槽钢、角钢制作,组件安装采用钢材质导轨和夹具,光伏组件承重约占屋面承重的三分之一左右,充分保证整体强度。 第2节 性能保证 2.1施工要求

根据光伏电站的特点,施工总体布置原则如下:

(1)施工总布置遵循因地制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、经济适用的原则;

(2)充分考虑光伏发电工程布置的特点;

(3)工程施工期应避免环境污染,施工布置必须符合环保要求; (4)根据屋顶楼面结构条件,施工布置力求紧凑、节约用地; (5)统筹规划、合理布置施工设施和临时设施;

103

招标文件 工程施工期间主要施工区实施封闭管理。

光伏发电直流系统安装时,按照下列顺序进行施工:光伏组件支架安装→光伏组件安装→直流汇流箱、逆变器安装→布线。光伏组件至直流汇流箱安装之间布线应作一个标准阵列,验收合格后再推广,以利于加快工程进度。

交流系统设备主要采用室内布置,设备安装时应由内及外,并遵循先主体设备后辅助设备的原则。由于太阳能光伏发电设备安装场地较为分散,一般不存在交替施工,为加快施工进度,安装可以按区域同步进行,各系统之间相互配合、有条不紊进行。 2.2施工安全

为适应我国光伏发电事业建设发展的需要,为安全生产和文明生产创造条件,在光伏发电项目设计中必须贯彻国家颁布的有关劳动安全和工业卫生法令、,提高劳动安全和工业卫生的设计水平。在光伏电站的设计中,应贯彻“安全生产、预防为主”的方针,加强劳动保护,改善劳动条件,减少事故和人身伤害的发生,以保障光伏电站建设过程中劳动人员和光伏电站职工生产过程中的安全和健康要求。

光伏电站建成投产后,火灾危险性主要来自于可燃介质、材料的设施或场所。如变压器有发生火灾的可能性和潜在的爆炸危险。为降低发生危害的风险,在设计中应采取以下措施:

(1)本工程各主要生产建筑物、构筑物及生产设备的最小间距,不得小于现行的《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB 50229-2006)和《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定,保持安全防火距离。

(2)对于危险品、易燃易爆品要限量储存,不能超限储存,更不能与其他物品混合储存,要求存放在专用仓库内。

(3)建筑物和构筑物的设计,严格按照国家现行的防火消防设计规范执行,做好消防设计。在设计中做好防火、防爆等安全措施,在升压站内道路设计中,要满足消防和人员疏散的要求。在升压站内设置足够的消火拴和消防水龙头。

(4)光伏电站在施工过程中,主要有电击、机械损伤、烫伤、噪声、高温、寒冷等危害。为保证工作人员健康和安全生产的需要,在施工中应明确事故责任人,做好各种施工防护措施,严格执行施工安全技术要求。为避免以上事故发生,建议采取以下措施:

(5)项目业主应选择有丰富光伏电站建设经验的专业施工队伍进行施工,定期进行工程检查,及时排除工程建设过程中的安全隐患。

(7)工程承包商应制定详细的安全生产管理条例,对工作人员进行安全生产教育。 (8)应设置适当数量的安全检查员,对工作人员是否严格执行安全生产管理条例和可能出现的异常情况进行检查和处理。

(9)为保证工作人员身体健康,夏季施工应做好防暑降温工作,冬季施工有必要的防寒措施。

(10)工作人员应严格执行安全生产管理条例,发现有安全隐患问题时,要及时进行解决。 (11)监理单位应随时检查施工单位是否按照设计要求进行施工,是否采用安全防范措施,

104

招标文件 并对工程中出现的问题进行及时纠正。 第3节 总体设计 3.1标准及规程

1 中华人民共和国国家标准 GB50016-2006《建筑设计防火规范》

2 中华人民共和国国家标准 GB50229-2006《火力发电厂与变电站设计防火规范》 3 中华人民共和国行业标准 JGJ203-2010《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》 4 国家电网科[2011]663号文件《光伏电站接入电网技术规定》 5 国家电网科[2011]600号文件《光伏电站接入电网测试规程》 6 《中华人民共和国消防法》; 7 《建筑设计防火规范》GB50016-2006;

8 《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2006 9 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005。 10 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)、 11 《火力发电场土建结构设计技术规定》(DL5022-93) 12 《35~110kV变电所设计规范》(GB50059-1992) 13 《35~110kV高压配电装置设计规范》(GB50060-2008) 14 《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229-2006) 15 《电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T 5044-2004) 16 《电力系统安全自动装置设计技术规定》(DL/T 5147-2001) 17 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-2008) 18 《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》(DL/T 5136-2001) 19 《电测量及电能计量装置设计技术规程》(DL/T 5137-2001) 20 《电能量计量系统设计技术规程》(DL/T 5202-2004) 21 《变电所总布置设计技术规程》(DL/T5056-2007) 22 《电力设备典型消防规程》(DL5027-93) 23 《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549-1993) 24 《电能质量 三相电压允许不平衡》(GB/T 15543-2008) 25 《电能质量 供电电压允许偏差》(GB/T12325-2008) 26 《电能质量 电力系统频率偏差》(GB/T15945-2008)

27 IEC 61215-200 地面用晶体硅光伏组件(PV)-设计鉴定和定型 28 GB/T19939-2005 光伏系统并网技术要求 29 GB/T20046-2006 光伏(PV)系统电网接口特性

30 SJ/T11127-1997 光伏(PV)发电系统的过电压保护-导则 31 GB 50054-2011 低压配电设计规范

105

招标文件 32 GB 50094-2014 建筑物防雷设计规范

33 GB 50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 34 GB 50202-2013 建筑地基基础工程施工质量验收规范 35 GB 50205-2015 钢结构工程施工质量验收规范

36 GB 50258-1996 电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范 37 DL 408-2015 电业安全工作规程 38 GB 24-1996 安全标志 39 GB 16179-1996 安全标志使用导则 第 4 节 电气技术规范 4.1 光伏组件 4.1.1 范围

本合同范围为不少于500KW 光伏电站所需光伏组件,包括光伏电池板、支架、检测装置、专用工具、随机备品备件。

4.1.2 标准和规范

(1) IEC61215 晶体硅光伏组件设计鉴定和定型 (2) IEC6173O.l 光伏组件的安全性构造要求 (3) IEC6173O.2 光伏组件的安全性测试要求

(4) GB/T18479-2001《地面用光伏(PV)发电系统概述和导则》 (5) SJ/T11127-1997《光伏(PV)发电系统过电压保护—导则》 (6) GB/T 19939-2005《光伏系统并网技术要求》 (7) EN 61701-1999 光伏组件盐雾腐蚀试验

(8) EN 61829-1998 晶体硅光伏方阵I-V 特性现场测量

(9) EN 61721-1999 光伏组件对意外碰撞的承受能力(抗撞击试验) (10) EN 61345-1998 光伏组件紫外试验

(11) GB 95.1-1996 光伏器件 第 1 部分: 光伏电流-电压特性的测量 (12) GB 95.2-1996 光伏器件 第 2 部分: 标准太阳电池的要求

(13) GB 95.3-1996 光伏器件 第 3 部分: 地面用光伏器件的测量原理及标准光 谱辐照度数据

(14) GB 95.4-1996 晶体硅光伏器件的 I-V 实测特性的温度和辐照度修正方法 (15) GB 95.5-1997 光伏器件 第 5 部分: 用开路电压法确定光伏(PV)器件的等 效电池温度(ECT)

(16) GB 95.7-2006 《光伏器件 第 7 部分:光伏器件测量过程中引起的光谱失配误差的计算》

(17) GB 95.8-2002 《光伏器件 第 8 部分: 光伏器件光谱响应的测量》测量

106

招标文件 (18) GB/T 18210-2000 晶体硅光伏(PV)方阵 I-V 特性的现场测量 (19) GB/T 112-2002 光伏组件盐雾腐蚀试验 (20) GB/T 19394-2003 光伏(PV)组件紫外试验 (21) GB/T 13384—1992 机电产品包装通用技术条件 (22) GB/T 191-2008 包装储运图示标志

(23) GB 20047.1-2006 《光伏(PV)组件安全鉴定 第 1 部分:结构要求》 (24) GB 20047.2-2006 《光伏(PV)组件安全鉴定 第 2 部分:试验要求》 (25) GB95-86 地面用太阳能电池电性能测试方法; (26) GB97-1986 地面用太阳能电池标定的一般规定; (27) GB/T 14007-1992 陆地用太阳能电池组件总规范; (28) GB/T 14009-1992 太阳能电池组件参数测量方法;

(29) GB/T 9535-1998 地面用晶体硅太阳电池组件设计鉴定和类型; (30) GB/T 11009-19 太阳电池光谱响应测试方法; (31) GB/T 11010-19 光谱标准太阳电池;

(32) GB/T 11012-19 太阳电池电性能测试设备检验方法; (33) IEEE 1262-1995 太阳电池组件的测试认证规范; (34) SJ/T 2196-1982 地面用硅太阳电池电性能测试方法;

(35)SJ/T 9550.29-1993 地面用晶体硅太阳电池单体 质量分等标准; (36)SJ/T 9550.30-1993 地面用晶体硅太阳电池组件 质量分等标准; (37)SJ/T 10173-1991 TDA75 单晶硅太阳电池; (38)SJ/T 10459-1993 太阳电池温度系数测试方法;

(39)SJ/T 11209-1999 光伏器件 第 6 部分 标准太阳电池组件的要求; (40) CNCA/CTS 0004-2010 并网光伏发电系统工程验收基本要求

上述标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据,并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程,并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止时的最新版本。 4.2 逆变器 4.2.1 范围

本合同范围为不少于500KW光伏电站所需逆变器、包括光伏逆变器;专用工具;随机备品备件。

4.2.2 标准和规范

GB 18479-2001 地面用光伏(PV)发电系统概述和导则 DL/T 527—2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件 GB/T 13384—1992 机电产品包装通用技术条件 GB/T 191-2008 包装储运图示标志

GB/T 14537—1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验

107

招标文件 GB 16836—1997 量度继电器和保护装置安全设计的一般要求 DL/T 478—2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 GB/T 19939-2005 光伏系统并网技术要求

GB/T 20046-2006 光伏(PV)系统电网接口特性(IEC 61727:2004,MOD) GB/Z 199-2005 光伏发电站接入电力系统技术规定

GB/T 2423.1-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验 A:低温试验方法 GB/T 2423.2-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验 B:高温试验方法

GB/T 2423.9-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Cb:设备用恒定湿热试 验方法 GB 4208-2008 外壳防护等级(IP 代码)(IEC 60529:1998) GB 3859.2-1993 半导体变流器 应用导则 GB/T 14549-1993 电能质量 公用电网谐波 GB/T 15543-1995 电能质量 三相电压允许不平衡度 GB/T12325-2003 电能质量 供电电压允许偏差 GB/T15945-1995 电能质量 电力系统频率允许偏差 GB 19939-2005 太阳能光伏发电系统并网技术要求 SJ 11127-1997 光伏(PV)发电系统的过电压保护——导则 GB 20513-2006 光伏系统性能监测 测量、数据交换和分析导则 GB 20514-2006 光伏系统功率调节器效率测量程序 GB 4208-2008 外壳防护等级(IP 代码) GB/T4942.2-1993 低压电器外壳防护等级 GB 3859.2-1993 半导体变流器 应用导则

Q/SPS 22-2007 并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法 电磁兼容性相关标准:EN50081 或同级以上标准

EMC 相关标准: EN50082 或同级以上标准 电网干扰相关标准: EN61000 或同级以上标准 电网监控相关标准: UL1741 或同级以上标准 电磁干扰相关标准: GB9254 或同级以上标准 GB/T14598.9 辐射电磁场干扰试验 GB/T14598.14 静电放电试验 GB/T17626.8 工频磁场抗扰度试验 GB/T14598.3-93 6.0 绝缘试验

JB-T70-1993 半导体逆变器通用技术条件

并网逆变器应满足国网公司 2011 年 5 月上发的《光伏电站接入电网技术规定》要求。 上述标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据,并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程,并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止时的最新版本。

108

招标文件 4.2.3 逆变器技术要求

光伏并网逆变器(下称逆变器)是光伏发电系统中的核心设备。逆变器将光伏方阵产生的直流电(DC)逆变为三相正弦交流电(AC),输出符合电网要求的电能。逆变器应该满足以下要求:

(1)逆变器的额定容量不少于 500 KW。

(2)并网逆变器的功率因数和电能质量应满足中国电网要求,各项性能指标满足国网公司 2011年 5 月上发的《光伏电站接入电网技术规定》要求。

(3)逆变器的安装应简便,无特殊性要求。 4.3 电气系统说明

4.3.1 电缆敷设

4.3.1.1 方阵接线方案设计

设计原则:电池组件采用串联升压、并联汇流、二级汇流、就地逆变、就地升压的接线原则。

4.3.2.2 接地

全厂接地网设计原则为以利用原有场区主接地网为主. 第5节 环保措施技术规范 5.1 范围

本工程环境保护设计全面完成环保治理、劳动安全及工业卫生设计,满足招标人施工准备与施工、调试与竣工验收的全面要求。中标方需参与有关的招评标和技术协议的签定工作。中标方需参加本工程的设计审查,并按审查意见进行设计修改和补充。 5.2 标准和规范(不限于此) 《中华人民共和国环境保》; 《中华人民共和国水土保持法》; 《建设项目环境保护管理条例》; 《建设项目环境保护设计规定》; 《中华人民共和国水土保持法实施条例》; 《开发建设项目水土保持方案编制审批管理规定》 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中“2 类”标准; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅴ类标准;

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)“2 类”标准; 《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90); 本工程《建设项目环境影响报告表》及批复意见; 本工程《水土保持方案报告书》及批复意见。

109

招标文件 5.3 主要设计原则、功能及配置

本工程采用的环保防治措施以环评批复意见为准; 本工程采用的水土保持防治措施以水保批复意见为准;

中标单位应根据环评批复意见的要求,选派环保专业人员参与设计,将污染防治措施的内容和投资纳入主体工程设计文件,并单独成章;

中标单位应根据水保批复意见的要求,选派水土保持专业人员参与设计,完善主体工程中具有水土保持功能的措施设计,将方案制订的防治措施内容和投资纳入主体 工程设计文件,并单独成章。

第6节 消防系统技术规范

本工程依据国家有关消防条例、规范进行设计,本着“预防为主、防消结合”的消防工作方针,消防系统的设置以加强自身防范力量为主,立足于自救,同时与消防部门联防,做到“防患于未然”,从积极的方面预防火灾的发生及蔓延。变电站内电气设备较多,消防设计的重点是防止电气火灾。

第7节 验收、售后服务及其他 7.1 安装调试

7.1.1 由中标方负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地,并负责安装调试、试运行。经最终验收合格后,交付采购人使用。

7.1.2中标方负责组织专业技术人员进行货物调试,采购人应提供必须的基本条件和专人配合,保证各项安装工作顺利进行。 7.2 验收

7.2.1验收标准

所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、《光伏发电工程验收规范》、招标文件、投标文件等有关部分内容及样品进行验收。产品质量达到设计要求,安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量、电力部门的检验。

7.2.2 验收程序和方法 7.2.2.1出厂检验

中标方在产品出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验,投标人应随同货物出具产地证书、出厂检验报告和产品质量合格证等。

7.2.2.2 中标方自检

货物在安装地安装完毕后,要求中标方对所有货物的性能进行自检,检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款,同时向采购人提供自检记录。

7.2.2.3验收与最终验收

中标方自检后,中标方与采购人及相关部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物

110

招标文件 进行验收,验收结果应符合采购人使用要求。若发现未符合招标文件及合同相关条款要求,需立即进行整改,并通过最终验收。

货物最终验收后三个月内如发现货物质量问题,中标方应在24小时内无条件免费更换货物。

7.2.2.4 中标方在采购人安装现场进行最终验收所发生的一切费用均由中标方承担(并入投标报价内)。 7.3 技术资料

7.3.1 在货物交货的同时,中标方应向采购人提供不少于以下列明的中文(或带有中文摘要的英文)技术资料,随机提供货物原装品牌的证明文件或资料,其费用应包括在本次投标总价内。

a、系统安装手册; b、采购人使用手册; c、出厂明细表(装箱单);

d、产品技术标准(含验收标准)和试验方法; e、出厂检验报告和质量合格证书;

f、其它应提交的资料(包括如合格证、海关完税单、商检证、产地证明、装箱单等资料)。 7.3.2 专用工具及备品备件

卖方应向买方提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话),其费用包括在投标总价内。卖方应提供设备在质量保证期内所需的备品备件(如果有的话),其费用包括在投标总价中。

7.4 质量保证基本要求

7.4.1 本次采购货物质保期最基本要求为:为项目经最终验收合格后至少20年。 7.4.2 在质保期内货物运行发生故障时,中标方在接到采购方故障通知后12小时内应委派专业技术人员到现场确认维修,24小时内修复。并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及采购方意见等)报采购方备案。若24小时内无法排除故障,中标方应提供与该货物型号、规格及技术指标相一致的货物或更优的货物供采购方使用,以确保整个系统能正常运转。其中发生一切费用由中标方承担。

7.4.3 质保期内中标方未能按时履行保修服务承诺的,采购人方有权另找第三方进行维修,其产生的费用由中标方无条件承担。

7.4.4 质保期内中标方有责任免费向采购方提供技术支持。

7.4.5 在质保期内任何需要送至中标方或厂家维修的货物,均由中标方或其售后服务机构上门提取和送回,期间发生的丢失、损坏等由中标方负责承担。

7.4.6 在质保期内中标人负责对光伏发电项目整体运行进行维护管理,对光伏设备实施全过程监控,并对运行参数和发电效率进行分析。利用远程监测手段,及时发现光伏设

111

招标文件 备运行中出现的故障,并派员检修;对组件表面积灰现象进行监测,并及时报警。

7.4.7 在质保期内为确保光伏设施质量,光伏组件如发生网状隐裂(蜗牛纹)、EVA脱层、交叉隐裂纹、严重组件色差等现象。不论是否影响发电效率,中标人一律免费更换。

7.4.6 投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的保修服务承诺。 7.5 后期维护

光伏设施质保期过后,按照市场化运作方式对光伏设施进行维护。 7.6 技术培训

中标人应负责对业主代表进行货物的测试、操作和维修方面的培训。培训包括对货物结构、检修方法等方面的培训,也包括中标人在现场,对业主的操作人员进行操作、维护、保养等方面的培训,以保证操作人员能掌握本合同内货物的维护保养、检修及实际运行操作,并负责培训到业主操作人员完全胜任为止,所发生的费用由中标人承担。 7.7 售后服务

8.7.1投标人的服务范围是指其在现场的工作和对招标方的运行、维护和管理人员进行必须的技术培训,投标方的服务应在其投标报价范围内。投标人应提供完整太阳能并网光伏发电调试方案,并进行调试安装工作、确认调试结果。投标人应负责解决太阳能并网光伏发电在投入运行前试运发现的问题,确保装置达到设计性能。为确保发电量,每季需提供光伏组件清洁工程。 7.8 保险服务:

本项目要求投标人中标后提供整机财产保险至少7年,保费由中标人承担。投标人应根据自身情况在提交的投标文件中对此作出承诺。 7.9 本项目要求中标人协助办理并网相关手续。 第8节 合同价格调整约定

8.1 合同价格调整约定的其他方法: 8.1.1 本工程采用 固定总价包干 的方式。

(1)在招标文件规定的招标范围、内容和要求不变的情况下,由中标人采用包设计、包采购、包工、包制作、安装、调试、试运行的形式按中标总价进行设计采购施工总承包,并负责通过有关部门的审查验收合格。

(2)本项目招标阶段光伏装机容量暂定为720KW,若在实际实施过程中,经发包人同意的装机容量发生变更(增加或减少),变更部分价款计算方法如下:变更部分价款=中标单价×变更部分的装机容量。结算总价=中标总价±变更部分价款(装机容量增加为“+”,装机容量减少为“-”)。

112

招标文件 第六章 发包人提供的资料

发包人提供的资料

发包人提供以下(不限)资料: 1、相关区域建设图纸 2、项目可研报告

3、 接入系统方案说明

113

招标文件

第三卷

114

招标文件

第七章 投标文件格式

说 明

1. 《投标文件》应包括本招标文件投标人须知第3.1.1款所规定的内容。投标人应按照招标文件的要求以及投标人自己认为有必要提交的能够恰当证明符合评标标准和内容的资料。

2. 投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《投标文件》,如有必要,可以增加附页,并作为投标文件的组成部分。

3. 若投标人是以联合体投标的,则应按照投标文件各条中所“注”的要求提交全部完整资料;注明联合体成员各方均应提交资料的,成员各方必须提交;投标文件中,除了联合体协议书必须由联合体成员各方共同盖章外,其他内容可以由联合体牵头人盖章。若投标人是以投标人参加投标的,则不需要提交第二项的内容(联合体协议书)。

4. 本章格式文件中除另有说明外,投标格式中的盖投标人单位公章系指盖投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方,应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

115

招标文件

(项目名称)

投 标 文 件

投标人: (盖单位章)

投标人法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

日 期: 年 月 日

116

招标文件

目录

一、投标函及投标函附录 二、联合体协议书(如有)

三、法定代表人身份证明或授权委托书 四、投标保证金 五、承包人建议书 六、承包人实施方案 七、资格审查资料 八、其他资料

117

招标文件

一、投标函及投标函附录

(一)投标函

(招标人名称) :

1. 我方已仔细研究了 (项目名称)招标文件的全部内容,愿意以人民币(大写) 元(小写¥ 元,即投标单价为 元/千瓦)的投标总报价,总工期90日历天(其中设计周期20日历天,设备安装及施工工期70日历天),按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程,修补工程中的任何缺陷,质量要求:①工程设计质量:符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计技术规范和规程、技术标准的规定,能顺利通过专家和有关部门的评审。②工程材料及设备质量:符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准,并通过发包人审查认可。③工程施工质量:符合最新版《光伏电站项目建设工程验收规程》、《火电施工质量检验和评定标准》、《光伏电站接入电网技术规定》及《电力建设施工及验收技术规范》及其他相关规范合格标准并保证通过电力部门验收后能并网发电。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份,金额为人民币(大写)壹拾万圆整 (¥100000元)。 4.如我方中标:

(1)我方将派出 (姓名及其证书编号)为本项目的项目总负责人。 (2)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 (3)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 (4)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 (5)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

投标人: (盖单位章)

投标人法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章) 地址:

网址: 电话: 传真: 邮政编码:

年 月 日

118

招标文件

(二)投标函附录

投标函附录

序号 1 条款名称 投标总报价 合同条款号 约定内容 人民币(大写) 元,即(小写)¥ 元; 即投标总价=投标单价 元/千瓦×720千瓦(装机容量) 姓名: 证书编号: 姓名: 证书编号: 姓名: 证书编号: 总工期90日历天(其中设计周期20日历天,设备安装及施工工期70日历天) 备注 2 3 4 项目总负责人 1.1.2.4 项目设计负责人 1.1.2.5 项目施工负责人 1.1.2.6 5 工期 1.1.4.3 6 缺陷责任期 1.1.4.5 施工项目的缺陷责任期为24个月 7 履约担保形式和金额 4.2 在中标通知书发出15天内、合同协议书签署前,承包人以银行转账或银行保函的方式提交履约担保,金额为合同价格的5%。 8 分包 4.3.4 不允许分包

投标人: (盖单位章)

投标人法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

119

招标文件 二、联合体协议书(如有)

(所有成员单位名称)自愿组成 (联合体名称)联合体,共同参加 (项目名称及标段)施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议:

1. (牵头人单位名称)为 (联合体名称)牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动,并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,并处理与之有关的一切事务,负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,履行合同,并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下:

。 5.本协议书自签署之日起生效,合同履行完毕后自动失效。 6.本协议书一式 份,联合体各方和招标人各执一份。

注:本协议书由委托代理人签字的,应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称: (盖单位公章) 法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

联合体成员一名称: (盖单位公章) 法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

联合体成员二名称: (盖单位公章) 法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章) ……

年 月 日

120

招标文件

三、法定代表人身份证明或授权委托书

(一)法定代表人身份证明

投标人名称: 单位性质: 地 址: 成立时间: 年 月 日 经营期限:

姓名: 性别: 年龄: 职务: 系 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附:法定代表人身份证原件扫描件。

投标人: (盖单位公章)

年 月 日

注:若为联合体投标的,联合体各方均需提供此表

121

招标文件

(二)授权委托书(如有)

本人 (姓名)系 (投标人)的法定代表人,现委托 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。

委托期限: 。 代理人无转委托权。

后附代理人身份证原件扫描件。

投标人: (盖单位公章)

法定代表人: (签字或盖章)

年 月 日

注:若为联合体投标的,授权委托人必须由联合体牵头人派出。

122

招标文件 四、投标保证金

(招标人名称):

我方于 年 月 日参加 (项目名称)的投标,现保证:我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的,投标保证金不予退还。

我方基本账户开户银行和基本账户名称、账号情况:

名称: 地址: 开户银行 电话: 联系人及职务: 开户名称: 基本账户 账号:

投标人: (盖单位公章)

年 月 日

注:1、投标保证金应从投标人或联合体牵头人的企业基本账户汇出。

2、投标人应附上中国人民银行发出的投标人或联合体牵头人的企业基本账户开户许可证原件扫描件、银行汇款单据原件扫描件。

传真: 123

招标文件 五、承包人建议书

(一)设计图纸 (二)工程详细说明 (三)设备方案

(四)对发包人要求错误的说明 (五)设计概算 (六)其他

投标人: (盖单位公章)

年 月 日

124

招标文件 六、承包人实施方案

(一)概述

1. 项目简要介绍。 2. 项目范围。 3. 项目特点。 (二)总体实施方案

1. 项目目标(质量、工期、造价)。 2. 项目实施组织形式。 3. 项目阶段划分。 4. 项目工作分解结构。

5. 对项目各阶段工作及文件的要求。 6. 项目分包和采购计划。 7. 项目沟通与协调程序。 (三)项目实施要点

1. 设计实施要点。 2. 采购实施要点。 3. 施工实施要点。 (四)项目管理要点

1. 合同管理要点。 2. 资源管理要点。 3. 质量控制要点。 4. 进度控制要点。 5. 费用控制要点。 6. 安全管理要点。 7. 职业健康管理要点。 8.环境管理要点。

9. 沟通和协调管理要点。 10. 风险管理要点。

11. 文件及信息管理要点。 12. 报告制度。

投标人: (盖单位公章)

年 月 日

125

招标文件 七、资格审查资料

(一)投标人基本情况表

投标人名称 注册地址 联系人 联系方式 传真 组织结构 法定代表人 技术负责人 成立时间 姓名 姓名 技术职称 技术职称 电话 电话 网址 邮政编码 电话 员工总人数: 项目设计负责人 企业资质等级 (或项目施工负责人) 营业执照号 注册资金 开户银行 账号 经营范围 备注 其中 高级职称人员 中级职称人员 初级职称人员 技工 1. 投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表,并加单位公章。

2. 投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照(副本)、资质证书(副本)、电力设施许可证、施工企业安全生产许可证、质量管理体系认证证书的原件扫描件,以上原件扫描件均应加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的,应办理完变更手续方可参加投标,并以发证机关核准的变更为准;否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

126

招标文件

(二)近年发生的重大诉讼及仲裁情况

项目 投标人自2015年01月01日至投标截止时间止已完和目前在建的工程合同履约工程中,是否有所介入的诉讼或仲裁情况 如有的话,请分别说明事件年限、发包人名称、诉讼原因、纠纷事件、纠纷所涉及金额,以及最终裁判是否有利于投标人 投标人是否处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态 投标人是否因违法违规被参加相应项目投标 投标人是否被暂停投标资格、拟投入本工程的主要人员是否处于违法和违规的从业情形 投标企业单位、法人代表及项目总负责人是否有行贿犯罪行为。 注:

1.“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况,并附或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件,具体年份要求见投标人须知前附表。 2.投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表,并加单位公章。

投标人: (盖单位公章)

年 月 日

是或否 127

招标文件 (三)拟派出主要管理人员表

岗位名称 总部 …… 本合同工程现场管理人员 姓名 职务 职称 执业或职业资格证号 备注 投标人: (盖投标人或联合体牵头人单位公章) 注:1、拟派出主要施工管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第二章“投标人须知”。 2、本项目评标时仅对拟派出项目总负责人、项目设计负责人、项目施工负责人进行考核,其他人员投标人须在投标文件中予以响应并承诺,有关证件无需在投标文件中提供。

3、项目总负责人须附上其职称证书、注册建造师证书和安全生产考核合格证书B证、身份证原件扫描件并加盖投标人单位公章。项目总负责人须为投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员,以注册建造师证书上的注册单位或近6个月的社保缴费证明原件扫描件所署单位为准。 4、项目设计负责人须附上其职称证书、身份证以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件扫描件并加盖投标人单位公章;专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准,若职称证书上无专业的,以毕业证书上的专业为准。拟派出项目设计负责人必须为设计单位的本企业在岗人员,以职称证书原件扫描件或近6个月的社保缴费证明原件扫描件所署单位为准。 5、项目施工负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的原件扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目施工负责人必须为施工单位的本企业在岗人员,以注册建造师证书上的注册单位或近6个月的社保缴费证明原件扫描件所署单位为准。

近6个月的社保缴费证明指的是:社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计6个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的,还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

128

招标文件 八、其他资料

(一)拟投入本项目的主要施工设备表

型号 序号 设备名称 规格

国别 数量 产地 制造 年份 额定功生产 用于施备注 率(kW) 能力 工部位 投标人: (盖投标人单位公章)

129

招标文件

(二)拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

仪器设备序号 名称 型号 数量 规格 国别 产地 制造 年份 已使用用途 台时数 备注

投标人: (盖投标人公章)

130

招标文件 (三)主要设备(材料)品牌选用表

序号 1 2 3 设备(材料)名称 太阳能电池组件 并网逆变器 配电箱元器件 投标人选用品牌 注:投标人可从参考品牌中自行选择一个品牌进行报价;也可选择设备、材料技术参数能达到参考品牌技术要求和档次的其他品牌进行报价,并在投标文件中载明各种材料(设备)所采用的品牌,投标人未在投标文件中载明所选用品牌的,视为默认招标文件载明的参考品牌。在施工中,根据工程需要情况,招标人有权更改部分品牌,并按实调整主材(设备)价格,增减部分除计税外,其他费用按规定计取。投标人所用的主材(设备)必须事先得到招标人批准后方可使用,招标人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料(设备)。

131

招标文件 (四)近年完成的类似项目业绩情况表

序号 注: 项目名称 建设单位 建设规模(面积、造价、装机容量等) 合同 金额 工程验质量建设单位联系人/电话 收日期 要求 1.“近年完成的类似项目业绩情况表”中,若投标人提供类似设计施工总承包项目业绩,

应附中标通知书或合同协议书或工程接收证书(工程竣工验收证书)原件扫描件;若投标人提供类似施工项目业绩,应附中标通知书或合同协议书或工程接收证书(工程竣工验收证书)原件扫描件。具体年份要求见投标人须知前附表。

2.投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表,并加单位公章。 投标人: (盖单位公章)

132

招标文件 (五)正在实施的和新承接的项目情况表

项目名称 项目所在地 发包人名称 发包人地址 发包人电话 签约合同价 开工日期 计划竣工日期 承担的工作 工程质量 项目负责人 技术负责人 项目描述 备注 注:1.应附中标通知书或合同协议书原件扫描件。每张表格只填写一个项目,并标明序号。 2.投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表,并加单位公章。

投标人: (盖单位公章)

年 月 日

133

招标文件 (六)近年财务状况表

备注:应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等原件扫描件,具体年份要求见投标人须知前附表。

注:投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表,并加盖单位公章。

134

招标文件 (七)其他与评标有关的资料

如光伏组件认证证书、《中国质量服务信誉AAAA级品牌企业》、《守合同重信用企业》、《中国产品质量放心达标企业》、《中国知名品牌》证明原件扫描件等资料以及投标人认为参加本次投标应附的其它资料。

135

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务